La implantación del abastecimiento de agua a los domicilios particulares en Astorga ha tenido que solventar las condiciones impuestas para su obtención y las grandes inversiones que son necesarias para su conducción desde lugares cada vez más lejanos.

En el proceso de creación de un nuevo servicio municipal las soluciones que se fueron adaptando se dieron especialmente en el campo de la tecnología, pero también ha habido cambios en la elección de la opciones administrativas y gerenciales.

El sistema natural de abastecimiento caracterizado por un consumo irrelevante de los recursos naturales espontáneos (fuentes, pozos, manantiales, etc.), las limitaciones técnicas, y la falta de control sobre la calidad del agua, fue sustituido por el actual sistema a lo largo de casi 200 años, llegando a la situación actual en que la falta o cortes de agua en los domicilios particulares son escasas excepciones, y más raramente durante periodos prolongados, problema habitual junto a la falta de presión, a finales del siglo XX.

Rectivía, al ser la parte más alta de la ciudad, ha jugado un papel importante en la distribución del agua; es el lugar donde están instalados los antiguos depósitos del agua, que hoy en día están sustituidos por los del Sierro hasta donde se bombea el agua desde Villaseca lugar en que llega el líquido elemento por su propio peso del río Tuerto.

Transcribimos lo que D. Matías Rodríguez nos dice en su Historia de Astorga¹ acerca de la situación anterior a la ejecución de las obras de abastecimiento de aguas potables a la ciudad:

Hasta el año de 1888² en que en la última dominica de Agosto, -día en que el Ayuntamiento celebra la función de su patrona Santa Marta -, y en el que, por consecuencia de haberse realizado el proyecto de «Abastecimiento de aguas potables», se verificó la inauguración de las doce fuentes de vecindad, colocadas en los puntos que se juzgaron más a propósito para el servicio del vecindario, surtíase la población de los cuatro manantiales de Fuente Encalada, Manjarín, del Cubillo, y del Mayuelo, todos ellos extramuros y algo distantes de la ciudad. El agua de Fuente-Encalada (la principal de que se hacía consumo desde tiempo inmemorial aunque abundante, fresca y limpia, carece de las necesarias condiciones de potabilidad a causa del exceso de ácido carbónico, sulfato de cal y materias térreas que contiene, por lo que se sentía verdadera necesidad de sustituirla por otra que las reuniese mejores. La de las fuentes de Manjarín y del Cubillo es excelente; pero distan más de la población, especialmente esta última, y su manantial es pobre; la del Mayuelo, más cercana, es de malísimas condiciones. De ahí el haberse reconocido la imperiosa necesidad de dotar la población de excelente agua potable, proyecto que, después de muchas tentativas, y muchos trabajos fracasados, llegó a vías de realización, bebiéndose hoy las ricas aguas del abundante manantial de Fontoria, sito a la distancia de 8 largos kilómetros al Norte de la Ciudad.

07-12-1884. Apaa p. 1º. Contacto con el Ingeniero Jefe de Obras Públicas

El Ayuntamiento acordó que el Sr. Alcalde Presidente se dirija al Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la Provincia para que se sirva determinar la fecha y depósito necesario con el fin de que se practiquen los trabajos de replanteo y comprobación del proyecto para la traída de aguas potables a esta ciudad, autorizando al Sr. Alcalde para que haga la consignación de la cantidad marcada por la Ley, con cargo al capítulo de aguas.

14-12-1884. Apaa p. 2º. Contestación del Ingeniero Jefe de Obras Públicas.

Se dio cuenta de una carta del Señor Don Manuel Diez, Ingeniero Jefe de Obras Públicas en la Provincia, referente a la cuestión de la traída de aguas potables a la ciudad.

El Ayuntamiento en su vista acordó comisionar al Señor Alcalde, y concejal Don Esteban Ochoa, para que inmediatamente pasen a la capital de la provincia, llevando los planos, presupuestos y demás antecedentes referentes a la traída de aguas, y entrevistándose con dicho Señor Ingeniero Jefe acuerden el pronto replanteo y comprobación de las obras que han de ejecutarse para la traída de aguas, procediendo al depósito de la cantidad necesaria al objeto indicado.

08-03-1885. Apaa p. 2º. Entrega planos y presupuestos, y depósito.

Por el mismo Sr. Alcalde se hizo presentación del documento que acredita haber entregado al Sr. Jefe de la Sección de Fomento de León, los planos y presupuestos para la traída de aguas a esta Ciudad, reclamados por el Sr. Ingeniero Jefe; y un recibo del pagador de Obras Públicas de la Provincia de quedar depositadas en su poder mil quinientas cinco pesetas, para los gastos de replanteo y confrontación del proyecto de aguas potables que han de traerse a esta ciudad.

El Ayuntamiento acordó se expida el oportuno libramiento en suspenso con la indicada suma, sin perjuicio del mas o menos que pueda resultar en la cuenta de gastos que presente el Sr. Ingeniero Jefe después de hecha esta operación.

08-03-1885. Apaa p. 3º. Búsqueda de plano y presupuesto

El Ayuntamiento acordó que por la Presidencia se oficie al Sr. Gobernador de la Provincia, para que se busque el plano y presupuesto que debió salir de Madrid con la aprobación del expediente de aguas, y que a no dudarlo debe de hallarse en la Secretaría de Gobierno o en la Sección de Fomento.

22-03-1885. Apaa p. 9º. Reclamación de plano y presupuesto

Acordó también que los planos y proyecto de aguas remitido a Madrid y se hallan en la Sección de Fomento de la Provincia, se reclamen de oficio, y bien sean estos o el otro ejemplar que se halla en poder del Ingeniero Jefe, se remesen a Madrid para cuando llegue el caso a subasta pública.

12-04-1885. Apaa p. 2º. Visita del Ingeniero

También dio cuenta el Sr. Alcalde de hallarse en esta ciudad el Ingeniero de la Provincia encargado de hacer el replanteo del proyecto para la traída de aguas potables a la Ciudad: que con este motivo ha habido necesidad de buscar algunos peones, que le acompañen para colocar estacas y demás trabajos, siendo esta la causa de que no se haya podido dar principio a la recomposición del camino de Santiagomillas. El Ayuntamiento quedó enterado.

29-04-1885. Apaa. Resistencia a la obra en Fontoria

El Sr. Alcalde hizo presente, que el Ingeniero encargado de las obras del proyecto para la traída de aguas potables a esta ciudad, no ha podido practicar el correspondiente al término de Fontoria porque lo mismo el pedáneo que otros varios vecinos han opuesto resistencia pasiva quitando las estacas que se iban colocando por los mozos que llevaban los ingenieros, a pesar de las comunicaciones recibidas del Sr. Gobernador de la Provincia a los alcaldes de Villamejil y Otero para que prestasen el auxilio que necesitase dicho ingeniero.

Que sobre este hecho se ha oficiado al Señor Gobernador Civil de la Provincia, pero que este entorpecimiento perjudica considerablemente a esta Ayuntamiento. Oídas por el mismo las explicaciones dadas por el Sr. Alcalde, el Ayuntamiento acordó suspender toda determinación hasta ver lo que remedia el Sr. Gobernador.

17-05-1885. Apaa p. 1º. Enajenaciones con destino a la traída de aguas

Se dio cuenta de una comunicación del Sr. Gobernador civil de la Provincia transcribiendo otra del Ilmo. Sr. Director de la Administración Local fecha veinte y ocho de abril último, a la que acompañan los expedientes instruidos para la enajenación de bienes propios, de algunos campos comunes, y la de inscripciones y de más valores que posee el Ayuntamiento con destino a la traída de aguas potables a esta ciudad, que por no encontrarlos arreglados a las disposiciones vigentes se devuelven al Ayuntamiento para subsanar los defectos que tienen.

El Ayuntamiento en su vista acordó quedar enterado y que se suspenda por ahora su rectificación hasta la terminación del replanteo.

12-08-1885. Apaa p. 1º. Necesidad de terminar el replanteo.

Leído el informe enviado por el Ingeniero encargado del replanteo del proyecto de abastecimiento de aguas, así como el oficio del Sr. Gobernador Civil de la Provincia que le acompaña y apareciendo de aquel la dificultad en terminar el replanteo por las inexactitudes que contiene el proyecto y la necesidad de formar otro, el Ayuntamiento acordó: que se saque copia del informe y con el correspondiente oficio se remita a D. Leocadio Cacho, autor del proyecto, para que a la brevedad posible conteste a las observaciones y reparos puestos por el Sr. Ingeniero.

04-09-1885. Apaa p. 3º. Subsanar defectos plano y presupuesto.

Por el Sr. Alcalde se manifestó que el Sr. Don Leocadio Cacho estuvo aquí en días anteriores y le ha escrito posteriormente reclamando el informe original dado por el Sr. Ingeniero de Provincia, con el plano y proyecto de aguas potables de esta ciudad, para examinarlo y contestar a las observaciones y reparos puestos al mismo.

El Ayuntamiento acordó que por el Sr. Alcalde se le remita dicho plano y proyecto con el correspondiente oficio.

02-10-1885. Apaa p. 6º. Contactar con un Ayudante que se encargue de las obras.

El Señor Alcalde dio cuenta de una comunicación del Señor Gobernador de la Provincia referente al replanteo hecho por el Ingeniero del plano y proyecto para la conducción de aguas a esta ciudad proponiéndose en la misma que no siendo de ley dicho replanteo el Ayuntamiento puede acordar si le es necesario o quiere, encargar la ejecución de las obras al autor del proyecto u otro facultativo.

El Ayuntamiento en su vista acordó: que por el Señor Alcalde se escriba a una Ayudante inteligente en esta clase de obras, que se le ha indicado, para que manifieste si quiere encargarse de hacer la confrontación y en su caso de estar al frente de las obras para inspeccionarlas y ver si se hacen con arreglo al plano y proyecto, abonándole los gastos de viaje y honorarios que se expidan.

29-10-1885. Apaa p. 9º. Recomendación de un Ayudante

El Sr. Presidente dio cuenta circunstanciada de sus gestiones encaminadas a realizar en corto plazo la subasta de las importantes obras de la traída de aguas potables a esta ciudad, exponiendo la opinión del Ingeniero Jefe de la Provincia (Sr. Regueral) quien le declaró eran fáciles de subsanar los ligeros defectos de que adolecía el plano si la dirección de los trabajos se encomendaba a persona inteligente y práctica (y adscrita al Cuerpo de Ingenieros o Ayudantes de Obras Públicas, indicando como competente a Don Javier Sanz o Sainz, residente a la sazón en la villa de La Bañeza).

El Ayuntamiento, que oyó con sumo agrado al Sr. Presidente, acordó: autorizar al Sr. Alcalde de que escriba al precitado Sr. Sainz y a don Leocadio Cacho proponiéndoles un viaje a esta ciudad con objeto de celebrar una conferencia y estudiar sobre el terreno el medio de corregir a poca costa el plano de conducción de aguas, facilitándoles el personal que para ello necesiten, con la salvedad de hacer el Sr. Cacho el viaje por cuenta propia hasta esta localidad.

01-11-1885. Apaa p. 1º. Conseguir traslado del Ayudante

El Ayuntamiento acordó: que el Sr. Presidente vaya a León, tan pronto como sus negocios se lo permitan, a fin de obtener del Ingeniero Jefe de la Provincia permiso para trasladarse a esta ciudad el Ayudante domiciliado hoy en la villa de La Bañeza con objeto de poder encomendarle la dirección de los trabajos de conducción de aguas potables.

06-11-1885. Apaa. Permiso de traslado del Ayudante

El Sr. Presidente dio cuenta del escrito obtenido en la conferencia celebrada en León con el Ingeniero Jefe de la Provincia, quien se mostró propicio a conceder permiso por cuatro o seis días, al Ayudante residente a la sazón en La Bañeza, para trasladarse a esta ciudad, con el objeto indicado en el primer particular de la sesión anterior u otro análogo.

El Sr. Segundo Teniente observó la utilidad que reportaría proveer la plaza de Maestro de Obras en persona dotada de aptitud y competencia suficiente para dirigir los trabajos de conducción de aguas, determinación que producía en un año al municipio la economía no despreciable de mil doscientas cincuenta pesetas.

El Ayuntamiento, atendiendo a lo expuesto, acordó tomar en consideración las observaciones hechas por el Señor Segundo Teniente.

13-11-1885. Apaa. Compromiso del tanteo del Ayudante

Por el Señor Alcalde se hizo presente que en virtud de lo acordado en la sesión anterior, había estado en esta ciudad el Maestro de Obras y Ayudante, con residencia en La Bañeza, D. Amador Conde de Huertas, quien se había ofrecido a practicar el tanteo para la traída de aguas potables a la población, teniendo a la vista los planos y proyecto aprobados, cuya operación practicaría en seis u ocho días.

El Ayuntamiento en su vista acordó: que una Comisión de su seno acompañe al referido Maestro de Obras el día que pase a los pueblos de Fontoria y La Carrera, y que los gastos que con este motivo se han de originar sean pagos con cargo al capítulo once, artículo sétimo del presupuesto vigente.

07-02-1886. Apaa p. 6º. Reclamación de la cuenta de gastos del replanteo.

Que por el Sr. Alcalde se reclame la cuenta de gastos hechos por el Ingeniero en el replanteo del proyecto de aguas potables a esta ciudad, recogiendo el sobrante que resulte de los seis mil y pico reales depositados en el pagador de obras con este objeto.

13-06-1886. Apaa. Aumento de miembros en la Comisión Interventora.

Que siendo de necesidad ultimar el expediente para la traída de aguas potables a la ciudad, solicitando autorización para subsanar las obras necesarias, tiene que reunirse la Comisión del Ayuntamiento y también la Interventora designada por los vecinos; pero hallándose esta última incompleta por la marcha de algunos de sus individuos, el Ayuntamiento acordó aumentar la citada Comisión con los señores D. Tiburcio Gómez Casada y Don Prisciano Álvarez Iturriaga.

20-06-1886. Apaa p. 6º. Traslado de fondos.

También propuso el Señor Alcalde y acordó el Ayuntamiento que los fondos destinados según el presupuesto aprobado, para la traída de aguas a la ciudad y resulten existentes en arca el treinta del corriente se lleven a la Caja de Depósitos de la Provincia o sucursal del Banco de España, en donde crea más conveniente el Señor Alcalde, con la condición de que puedan extraerse de la misma cuando se crean necesarios, en la cual además de estar mejor custodiados ganarán algún interés.

04-07-1886. Apaa p. 2º. Reintegro importe sobrante.

Por el Señor Alcalde se presentó una carta del Ingeniero que practicó el replanteo para la traída de aguas potables, manifestando que de la cantidad entregada al pagador para dichos gastos sobraba la mayor parte de ella o sean mil y pico de pesetas. El Ayuntamiento en su vista acordó: que el Señor Alcalde procure se haga el reintegro a los fondos municipales de la cantidad sobrante en poder del pagador.

18-07-1886. Apaa p. 1º. Sorpresa ante el cobro de honorarios.

Por el Señor Alcalde se dio cuenta de un oficio del Señor Gobernador Civil de la Provincia al que acompaña la cuenta del Ingeniero que practicó el replanteo para la traída de aguas potables a la ciudad, y de la adición puesta en la referida cuenta por el Ingeniero Jefe importando cinco mil y pico de reales; no dejando de sorprenderle la adición a la cuenta toda vez que el Ingeniero Sr. Saavedra le manifestó que nada quería de honorarios y únicamente el importe de los gastos. El Ayuntamiento en su vista acordó conformarse con la cuenta, el Señor Alcalde puede significar al Señor Saavedra su sorpresa por el resultado de la cuenta cuando estaba en la creencia que nada pondría por sus honorarios en los trabajos de que queda hecho mérito.

15-08-1886. Apaa p. 3º. Escribiente para formalizar expediente de subasta.

Por el Señor Alcalde se manifestó que había reunido la Comisión Auxiliar de traída de aguas para formar el expediente solicitando la oportuna autorización para proceder a la subasta, y para ello ha pedido un escribiente. El Ayuntamiento acordó se ponga a disposición de la Junta o Comisión el auxiliar o escribiente que designe el Señor Alcalde.

16-02-1887. Apaa p. 4º. Compromiso de presupuestar coste de la obra.

Por el Sr. Alcalde se hizo presente que para ultimar el expediente instruido con objeto de dotar de aguas potables a la ciudad, es necesario que el Ayuntamiento se ocupe de la forma en que han de cubrirse los gastos necesarios según presupuesto para el objeto.

Abierta la discusión sobre la cantidad que ha de fijarse en presupuestos venideros para la traída de aguas.

El Segundo Teniente manifestó su opinión contraria, por creer no es posible fijar con exactitud cantidad alguna hasta que no se forme el nuevo presupuesto.

En igual sentido se expresó el primer Teniente.

Después de oídas las explicaciones, dadas por el Señor Alcalde para aclarar las dudas del Primero y Segundo Teniente y dándose por suficientemente discutido el punto se acordó proceder a votación nominal resultando de ella por unanimidad resuelto; que este Ayuntamiento se compromete a satisfacer cada año al contratista de la obra desde el día en que quede determinada y aprobada la subasta la suma de veinte mil pesetas cada año, comprometiéndose así mismo a configurarla en presupuesto desde el momento en que se contrate.

19-04-1887. Apaa p. 1º. Remitir expediente a la Superioridad.

El Ayuntamiento aprueba lo hecho por la Comisión Auxiliar de Aguas y que una vez ultimado el expediente lo remita a la Superioridad.

19-04-1887. Apaa p. 2º. Forma de entrega de cantidades presupuestadas.

Acordó también que todas las cantidades presupuestadas para la traída de aguas, se entreguen en la forma propuesta por la Comisión Auxiliar.

10-05-1887. Apaa p. 1º. Aprobación pliego de condiciones de subasta.

Leído el pliego de condiciones económicas formado para la subasta pública de la traída de aguas potables a la Ciudad a fin de anunciar el remate, el Ayuntamiento acordó aprobarlo en la forma en que se halla redactado y que en su nombre y representación sea autorizado dicho pliego por el Señor Alcalde Presidente y Secretario.

24-05-1887. Apaa p. 6º. Súplica para aprobación del expediente por el Ministro de la Gobernación.

Habiendo manifestado el Señor Presidente la conveniencia de que se redacte y firme una instancia al señor Ministro de la Gobernación, suplicándole apruebe el expediente incoado para la traída de aguas potables a la Ciudad, a fin de poder anunciar cuanto antes la subasta, el Ayuntamiento acordó: aprobar el pensamiento del Sr. Presidente y que la instancia sea firmada por el mismo y el Secretario en nombre y representación de esta Corporación Municipal.

14-06-1887. Apaa p. 2º. Aprobar variaciones y condiciones económicas.

El Ayuntamiento acordó también aprobar todo lo hecho por la Comisión Auxiliar de Aguas; lo mismo que las variaciones introducidas en el presupuesto y condiciones económicas por el Maestro de Obras Señor Conde, de acuerdo con el autor de los planos y proyecto D. Leocadio Cacho.

14-06-1887. Apaa p. 3º. Voto de gracias a los componentes de la Comisión

Igualmente acordó dar un voto de gracias a los señores que componen la referida Comisión Auxiliar por la actividad y celo que han demostrado en el importante asunto de dotar con aguas potables a esta ciudad, encargando al Señor Presidente trasmita este acuerdo a dichos señores.

14-06-1887. Apaa p. 5º. Formalización del expediente.

Por el Señor Alcalde se hizo presente: que en este momento ha recibido el expediente formado para la traída de aguas, que devuelve la Dirección General para que se subsanen algunos reparos y se diga la profesión del autor de los planos y proyecto. El Ayuntamiento acordó: que dicho expediente se remita al Señor Conde para que firme dichos documentos, y después al autor del proyecto Sr. Cacho para que manifieste su profesión.

08-07-1887. Apaa p. 3º. Relación de documentos del expediente.

Por el Señor Alcalde se hizo presente que por la Comisión Auxiliar de traída de aguas a la Ciudad se ha entregado los planos, proyectos y demás documentos que constan en la nota sacada y son los siguientes:

Un oficio al Señor gobernador traslado de otro de la Dirección de Administración Local.

Un plano general

Otro topográfico de Astorga

Perfil longitudinal

Plano del replanteo, toma de aguas y detalle de conducción

Memoria del proyecto por el Señor Cacho

Presupuesto de ídem por el mismo

Otro presupuesto, copia del anterior por ídem

Pliego de condiciones económicas por ídem

Pliego de condiciones facultativas por ídem

Informe del Señor Conde

Resumen del presupuesto reformado de contrata por ídem

Cuadro número tres por ídem

Pliegos de condiciones facultativas firmado por el Señor Conde y firmado por Cacho en Enero de mil ochocientos ochenta y tres.

Pliego de condiciones particulares y económicas autorizado por el Alcalde

Certificación del acta

Informe de Sr. Saavedra

Contestación de Cacho

Otro pliego de condiciones facultativas

Otra memoria

Otro pliego de modificaciones

08-07-1887. Apaa p. 4º. Publicación condiciones subasta.

El Ayuntamiento acordó: que se saque copia de las condiciones que para la subasta se insertan en la Gaceta, y se remita al Señor Gobernador para que se sirva ordenar tenga efecto en el Boletín Oficial.

13-07-1887. Apaa p. 1º. Avance coste paso tubería río Tuerto.

Visto por el Ayuntamiento el expediente y demás antecedentes para la traída de aguas potables a la ciudad, así como el anuncio señalando el día cinco de agosto para la subasta, y con objeto de poder formar juicio respecto del coste del paso de la tubería por el río Tuerto, se acordó: que por el Maestro de Obras, se haga un avance del importe aproximado de aquella parte de obra, que presentará a la posible brevedaD.

13-07-1887. Apaa p. 2º. Celebrar subasta

Que la subasta tenga lugar en el día señalado a fin de no retrasar este asunto, con las condiciones marcadas en el pliego.

13-07-1887. Apaa p. 3º. Explicaciones a los vecinos

Que se publique una hoja dando cuenta al vecindario de que la subasta de las obras de traída de aguas, no alcanza más que a conducirlas al depósito general; pues que la distribución de estas a las fuentes de la Ciudad tiene que ser objeto de un nuevo proyecto, plano, presupuesto y otra subasta.

13-07-1887. Apaa p. 4º. Convocatoria a los tomadores de aguas

Que para el próximo domingo diez y siete corriente y hora de las diez de la mañana se convoque a los tomadores de aguas, a fin de que enterados de la forma en que ha de subastarse la traída de aguas manifiesten si ratifican la obligación que cada uno de ellos han contraído de tomar y pagar el agua tomada.

17-07-1887. Apaa. Cambio en los pagos de los tomadores de agua.

Sesión pública extraordinaria.

Concurrieron también, en virtud de oficio circular pasado a domicilio, los señores vecinos de esta población que tienen firmado compromiso para tomar agua de la que se ha de conducir a la Ciudad y sus barrios con arreglo al plano, proyecto y expediente formado al efecto. Abierta la sesión el Señor Presidente manifestó: que aprobado el expediente firmado por el Ayuntamiento para la traída de aguas potables, se ha señalado por la Dirección el día cinco del próximo mes de Agosto para la subasta de las mismas.

Que en las variaciones introducidas en el pliego de condiciones facultativas y también en el de las económicas se altera la forma de los pagos, y de aquí la necesidad de poner en consonancia la obligación contraída por los tomadores de agua con la de los pagos que han de verificar al Ayuntamiento. Para que esto pueda tener lugar cree conveniente proponer a la deliberación de los señores reunidos la rectificación del artículo diez y siete de las condiciones para el surtido de aguas al interior de las propiedades particulares en esta Ciudad en la siguiente forma:

Artículo 17. El precio de la propiedad de un metro cúbico de agua diaria será el de ochocientas pesetas en oro o plata que se abonarán en dos plazos; el primero de cuatrocientas pesetas dentro de los ocho días que precedan a la recepción provisional de las obras que se subastan el cinco de Agosto próximo; y el segundo de otras cuatrocientas pesetas a los ocho días después de servirse el público de las aguas dentro de la población. La conducción de agua desde la calle al interior de las fincas, así como el contador, depósito, etc, será de cuenta de los propietarios e independiente del precio ya señalado.

Propone también que se suprima el artículo veinte y uno por creerlo innecesario y por no ajustarse a las demás condiciones estipuladas.

Abierta discusión sobre estos dos particulares, en la que tomaron parte el Sr. Presidente, Regidor Síndico, los Sres. D. Andrés Rodríguez de Cela, D. Evaristo Blanco Costilla, D. José Fernández Blanco, D. Joaquín Manrique y otros vecinos y dándose el punto por suficientemente discutido se acordó por unanimidad, excepción hecha del Sr. D. Evaristo Blanco Costilla que se opuso manifestando que no quería tomar aguas, levantándose y saliendo del salón, lo siguiente:

1º Que el artículo diez y siete de las condiciones se redacte en la forma propuesta por el Sr. Presidente.

2º Que se suprima el artículo 21 de las mismas

3º Que una vez hechas estas rectificaciones se pasen al pliego de las condiciones para el surtido de aguas con una lista de los señores que las tienen pedidas con la cantidad o metro reclamado por cada uno de ellos para que a su continuación firmen su conformidad o ratificación, o manifiesten que se separan del compromiso contraído, para en su vista fijar el número de metros de agua tomadas por los sucesivos y acordar lo conveniente respecto al sobrante.

14-08-1887. Apaa. Aviso al contratista para depósito y escriturar condiciones subasta.

Por el Señor Alcalde se dio cuenta de la comunicación de la Dirección General de Administración Local remitiendo el expediente de subasta de aguas, con copia del acta. El Ayuntamiento acordó quedar enterado y que se oficie al contratista para que se presente inmediatamente a ampliar el depósito y otorgar la correspondiente escritura conforme a las condiciones de subasta.

19-08-1887. Apaa p. 3º. Aprobación expediente por la Dirección Gral. Admón. Local.

El Ayuntamiento quedó enterado de la comunicación dirigida por la Dirección General de Administración Local respecto a la aprobación del expediente de traída de aguas a la Ciudad aprobando lo hecho por el Sr. Alcalde de escribir al Ingeniero Señor Montenegro de Madrid, por lo que hace a la forma de dar principio a las obras.

19-08-1887. Apaa p. 4º. Posibilidad de dirección de obra del Ingeniero Jefe Provincial.

También acordó el Ayuntamiento que el Señor Alcalde y concejal D. Claudio del Egido pasen inmediatamente a la Capital de Provincia a conferenciar con el Ingeniero Jefe de la misma acerca de si podría encargarse de la Dirección de la obra de traída de aguas.

19-08-1887. Apaa p. 6º. Obras del paso del río Tuerto a cargo del Maestro de Obras.

Acordó también el Ayuntamiento que por los trabajos prestados fuera del término municipal por el Maestro de Obras en el _________ ____________ del gasto en el paso del río Tuerto por la tubería de aguas que han de venir al depósito, se le abonen por vía de gratificación setenta y cinco pesetas con cargo al capítulo de imprevistos.

26-08-1887. Apaa p. 2º. Incompatibilidad del Ingeniero Jefe Provincial

El Alcalde dio cuenta del viaje hecho a la capital de la Provincia en compañía del Concejal D. Claudio del Egido y de la conferencia tenida con el Señor Ingeniero Jefe de la Provincia, el cual agradeció la oferta pero manifestó la imposibilidad que tenía como los demás ingenieros de encargarse de la dirección de las obras de traída de aguas.

26-08-1887. Apaa p. 3º. Dirección de obra al ingeniero Sr. Montenegro

El Ayuntamiento acordó que el Sr. Presidente se dirija al ingeniero de Madrid Señor Montenegro para que si le es posible se presente en esta a la brevedad posible con objeto de examinar el proyecto, plano y demás antecedentes, y hecho esto si quiere encargarse de la dirección de la obra de traída de aguas, en otro caso se le abonaran los gastos de viaje y la gratificación conveniente por el trabajo de inspección sobre el terreno para que la Corporación pueda fijar las condiciones de la escritura.

26-08-1887. Apaa p. 4º. Representación para el otorgamiento de escritura de contrata.

Igualmente acordó el Ayuntamiento designar al Señor Presidente, Primer Teniente y Regidor Síndico interino para que en nombre y representación del mismo concurran al otorgamiento de la Escritura de contrata de las obras de la traída de aguas potables teniendo presente las condiciones que sirvieron de base a la subasta y las demás que sean necesarias al objeto, consultando al ingeniero encargado de dirigir las obras.

26-08-1887. Apaa p. 6º. Preparativos para la inauguración de las obras.

Deseando el Ayuntamiento solemnizar la inauguración de las obras para la traída de aguas que tanto interesa a la población, acordó nombrar una Comisión compuesta del Señor Alcalde, Primer Teniente, Segundo ídem, y Regidor Síndico para que arreglen un almuerzo en el punto de nacimiento de las aguas o en el que han de dar principio los trabajos, haciendo las invitaciones oportunas a las autoridades de provincia y de la población, procurando que sin faltar nada sea lo económico posible y facultándoles para todo.

02-09-1887. Apaa p. 1º. Invitaciones para la inauguración de obras.

Que antes del día que se designe para inaugurar las obras para la traída de aguas, pase el Señor Presidente a la Capital de Provincia con objeto de invitar a las autoridades e Ingeniero Jefe de la misma.

11-09-1887. Apaa p. 1º. Replanteo de las obras.

Por el Señor Presidente se dio cuenta y leyó una carta del Ingeniero Señor Montenegro manifestando: que está trabajando en la memoria y variaciones hechas al practicar el replanteo de las obras para la traída de aguas incluyendo un recibo de trescientas sesenta y cuatro pesetas por los trabajos prestados, sin contar con los gastos de fonda. El Ayuntamiento quedó enterado.

16-09-1887. Apaa p. 1º. Preparativos para examen del sitio de Fontoria

Por el Señor Presidente se leyó una carta que le dirige desde Madrid el Ingeniero Sr. Montenegro manifestando que el día diez y ocho llegaría a esta con objeto de examinar el conducto o cañería de la fuente de Fontoria para lo cual hay que practicar algunas excavaciones en las inmediaciones de la misma.

El Ayuntamiento en su vista y con objeto de evitar cualquiera disgusto si los vecinos de aquel pueblo se oponen a que se hagan los trabajos indicados: que el Señor alcalde pase a la Capital de Provincia en el día de mañana para rogar al Señor Gobernador oficie al alcalde del Ayuntamiento de Villamejil al que pertenece el pueblo de Fontoria con objeto de que se presente en el mismo y autorice los trabajos que se hagan, presenciándolos y cooperando a su pronta realización; y que el Señor Alcalde y Comisión nombrada acompañen al Ingeniero en el viaje a Fontoria, pudiendo hacerlo los demás concejales que quieran presenciarlo.

16-09-1887. Apaa p. 10º. Contraproyecto paso río Tuerto de D. Santiago Alonso Garrote. Gratificación.

Dado cuenta de un contraproyecto, plano y memoria presentada por D. Santiago Alonso Garrote respecto a la traída de aguas potables y paso de estas por el río Tuerto: El Sr. Presidente hizo lugar retirándose del salón y ocupada la presidencia por el Primer Teniente, el Ayuntamiento acordó: que por dicho trabajo, y por vía de gratificación se le abonen sesenta y cinco pesetas; con cargo al capítulo correspondiente.

23-09-1887. Apaa p. 1º. Renuncia a la gratificación por contraproyecto paso río Tuerto.

Por el Señor Presidente se manifestó: que oído el último acuerdo tomado por la Corporación en la sesión anterior referente a la gratificación de sesenta y cinco pesetas concedidas a su hijo D. Santiago por los trabajos prestado en un contraproyecto, plano y memoria presentada referentes al paso de las aguas que han de conducirse a esta Ciudad por el río Tuerto, se cree en el caso de dar las gracias a la Corporación por concederle la gratificación indicada, pero que no puede aceptarla, y desea que así conste en este acta.

23-09-1887. Apaa p. 2º. Trabajos en la fuente de Fontoria

Por el mismo Señor Alcalde se dio cuenta de un viaje a la Capital de Provincia y de que el Señor Gobernador pasó comunicación al Alcalde de Villamejil para que se presentase en Fontoria y auxiliase los trabajos que en la fuente se habían de practicar: que estos tuvieron lugar sin oposición alguna el día designado dando un convite al Concejo, y que ante la Comisión se extendió un acta del resultado del aforo de aguas, que se leyó en este acto.

El Ayuntamiento en su vista acordó aprobar lo hecho por el Sr. Alcalde e individuos de la Comisión que le acompañaron a Fontoria.

23-09-1887. Apaa p. 3º. Ultimar trabajos de gabinete en Madrid.

También manifestó el Sr. Alcalde que el Ingeniero Señor Montenegro salió para Madrid, de donde regresará dentro de ocho o diez días en que dejará ultimados los trabajos de gabinete a fin de dar principio a las obras.

23-09-1887. Apaa p. 7º. Excavaciones de la fuente de Fontoria.

Se acordó también que a los guardias municipales que están trabajando en hacer excavaciones a las inundaciones de la Fuente de Fontoria se le aumente el sueldo hasta once reales diarios a cada uno, teniendo en cuenta que trabajan fuera de la población y son mayores sus gastos de manutención y posada en aquel pueblo.

07-10-1887. Apaa p. 2º. Variaciones en el trazado y proyecto.

Por el Señor Alcalde se hizo presentación de la memoria escrita por el Ingeniero D. Antonio Montenegro con las variaciones hechas por el plano proyecto y presupuesto para la traída de aguas a la ciudad, sin perjuicio de hacerlo enseguida en la reforma del plano, que no ha concluido.

En su vista, el Ayuntamiento acordó: que la Comisión de Obras se reúna a las cuatro de la tarde y llamando al contratista Señor Pérez le haga entrega de dicha memoria para que la examine detenidamente y manifieste si se halla conforme con las variaciones hechas en el trazado y proyecto.

07-10-1887. Apaa p. 4º. Excavación cerca de la fuente de Fontoria

El Ayuntamiento procedió a hacer la distribución de los fondos para el presente mes ... jornales en los trabajos de excavación cerca de la fuente de Fontoria ciento una pesetas y dos céntimos ...

14-10-1887. Apaa p. 1º. Acuerdo para otorgar escritura de contrata

Por el Señor Alcalde se hizo presente haber llegado a esta Ciudad el Ingeniero Señor Montenegro dejando una nota puesta por el mismo y contratista de obras de traída de aguas para poder otorgar la escritura de contrata.

El Ayuntamiento acordó en su vista que inmediatamente se otorgue dicha escritura a la cual concurran el Señor Alcalde, Primer Teniente y Regidor Síndico como ya tiene acordado en sesión de veinte y seis de agosto último con arreglo a las condiciones facultativas y económicas.

11-10-1887. Apaa p. 1º. Otorgamiento escritura de contrata a D. Félix Pérez Cristín.

Por el Señor Alcalde se puso en conocimiento del Ayuntamiento que se halla otorgada ante el Notario D. Fernando García Cuadrillero la escritura de contrata para la traída de aguas potables a la Ciudad con el contratista Don Félix Pérez.

El Ayuntamiento quedo enterado, acordando se proceda a la formación del expediente para la expropiación de los terrenos que atraviese la tubería hasta el depósito.

11-10-1887. Apaa p. 2º. Inauguración oficial de las obras.

Por el mismo Señor Alcalde se dio cuenta de haberse celebrado en el día de ayer la inauguración oficial de las obras para la traída de aguas potables a la Ciudad, que tubo lugar en la toma de agua de la fuente del pueblo de Fontoria, a cuyo solemne acto asistieron los Sres. Gobernador Civil y Militar de la Provincia, oficiales del Gobierno, Provisor Gobernador Ecto., Comisión del Cabildo, autoridades judiciales y militares de esta ciudad, señores que componen al Junta Auxiliar de Aguas y la mayor parte de los señores concejales; que la Comisión de Festejos ha hecho cuanto ha podido para llevar dignamente su cometido y que la asistencia al acto de muchas familias de la población indica claramente el entusiasmo con que se ha recibido por todas las clases el primer paso dado para la realización de la empresa.

El Ayuntamiento en vista de estas explicaciones acordó dar un voto de gracias a los cuatro señores que componen la Comisión de Festejos por la actividad y celo que han demostrado en su cometido.

11-10-1887. Apaa p. 3º. Disculpas por no asistir al acto de inauguración de obras.

También el Señor Alcalde dio cuenta de un telegrama del Excmo. Sr. Obispo y una carta del Diputación a Cortes de Distrito manifestando su sentimiento por no haber podido acudir al acto de la inauguración y asociándose al júbilo de los habitantes de esta población con tan plausible motivo.

El Ayuntamiento acordó quedar enterado así como de que se conteste por el Señor Alcalde dando las gracias.

28-10-1887. Apaa p. 1º. Expropiación de fincas para la obra de traída

El Ayuntamiento acordó: que para examinar las fincas que han de ser expropiadas para la obra de traída de aguas, fijar la línea de expropiación y la cantidad que por indemnización ha de satisfacer a cada propietario se nombre una comisión compuesta del Regidor Síndico y concejal D. José de Paz auxiliados por el Maestro de Obras.

28-10-1887. Apaa. Contrato de dirección de obra

Igualmente acordó que tan pronto venga a esta Ciudad el ingeniero señor Montenegro se ultime con el mismo el contrato de la cantidad que ha de llevar por la dirección de las obras para la traída de aguas potables hasta su terminación aún cuando verbalmente ha manifestado que gradúa sus honorarios en cuatro mil quinientas pesetas y viajes pagos; toda vez que este Ayuntamiento le tiene ya satisfecha la cantidad de mil pesetas por los trabajos de memoria reformada del plano, proyecto y presupuesto con las variaciones introducidas en el mismo, y en fin todos los trabajos prestados hasta el día.

04-11-1887. Apaa p. 1º. Ampliación de Comisión de Inspección de Expropiación.

Que creyendo insuficiente la Comisión nombrada en la sesión de veinte y ocho de octubre para inspeccionar las fincas y formar expediente de expropiación de las que ha de atravesar la tubería para la traída de aguas, se aumenta dicha comisión con el concejal D. José Alonso Castrillo.

13-11-1887. Apaa p. 2º. Indemnización de la primera zanja abierta

También se dio cuenta de haber convenido con el dueño del prado inmediato a la fuente de Fontoria el primero en que se ha abierto zanja, en la indemnización de cincuenta pesetas p0r la expropiación que se le hace, y veinte y cinco por sacar todos los materiales y escombros de dicho prado. El Ayuntamiento acordó aprobar lo hecho por el Señor Presidente.

13-11-1887. Apaa p. 3º. Gastos inauguración de obra y otros

El Ayuntamiento acordó hacer la distribución de fondos para el presente mes de noviembre ... y el resto que quede después de este pago (obra del matadero) del capítulo de impuestos para pagar en parte los gastos ocasionados para la inauguración de la traída de aguas a esta Ciudad, y mil pesetas al Ingeniero Sr. Montenegro de los trabajos presentados hasta el día. También se pagarán las setenta y cinco pesetas por la expropiación y sacar los escombros del mismo.

18-11-1887. Apaa p. 2º. Comisión para fijar honorarios dirección de obra.

Por el Señor Alcalde se manifestó que ha llegado a esta ciudad el ingeniero señor Montenegro que pasó hoy a reconocer las obras de Fontoria. El Ayuntamiento acordó que para fijar de una manera definitiva la cantidad que ha de dársele por estar al frente de las obras para la traída de aguas hasta la completa terminación, y también para tratar en su caso respecto a sus honorarios para la formación de plano, proyecto y presupuesto para la distribución de aguas desde el depósito a las diferentes fuentes de la ciudad y sus barrios, se nombra una comisión compuesta por el Señor Alcalde, Regidor Síndico y Concejal D. Pedro García Calvo para que poniéndose de acuerdo con dicho Señor Ingeniero manifieste lo que hayan acordado con el mismo dando cuenta para la resolución conveniente.

18-11-1887. Apaa p. 3º. Señalamiento de terrenos para construcción del depósito

También dio cuenta el Señor Alcalde en que el Ingeniero ha señalado una tierra propiedad de D. Pío Gil de esta ciudad para construir en la misma el depósito de aguas.

El Ayuntamiento acordó que la Comisión de Expropiación examina la finca y trate sobre el valor que pueda tener con su dueño dando cuenta.

18-11-1887. Apaa p. 4º. Confección de impresos para expropiaciones.

Acordó el Ayuntamiento abrir un crédito de sesenta pesetas con cargo al Capítulo Diez para imprimir las escrituras o documentos que se otorguen con los dueños de fincas por el valor de la expropiación de terreno que haya de hacerse en las mismas para la colocación de la tubería y demás que fuesen necesarias.

25-11-1887. Apaa p. 2º. Libramiento gastos del ingeniero

Acordó también que con cargo al Capítulo Diez del presupuesto se expida libramiento por ciento siete pesetas al Ingeniero D. Antonio Montenegro por los gastos de su último viaje a esta ciudad con inclusión de billete del ferrocarril.

25-11-1887. Apaa p. 4º. Bases convenidas con el ingeniero

Por la Comisión nombrada al efecto dio cuenta de las bases convenidas con el Ingeniero D. Antonio Montenegro, que literalmente dice así:

1ª El Ayuntamiento acuerda nombrar Director Facultativa de las obras para conducir a esta ciudad las aguas de Fontoria y La Carrera a Don Antonio Montenegro, retribuyéndole por todos los trabajos con cuatro mil quinientas pesetas y el importe de los billetes de ida y vuelta, en el tren de Madrid a esta ciudad.

2ª Así mismo se acordó encomendarle la formación del proyecto, planos y presupuestos de la segunda sección de dicha obra, o sea del depósito de las eras de Álvarez hasta la distribución por toda la ciudad y sus barrios de las aguas que se conduzcan, con la retribución de dos mil pesetas, debiendo abarcar el expresado estudioso todos los detalles necesarios para la aprobación en su caso, por el Gobierno y para la ejecución de la obra.

3ª El Ayuntamiento en vista del resultado que den los trabajos de iluminación de aguas en Fontoria se reserva mostrar su agradecimiento a dicho señor Montenegro en la forma que estime conveniente, toda vez que dicho señor manifestó a la Comisión encargada de estipular con él las bases de su nombramiento, que por ello, no pedía ni reclamaba honorarios de ninguna clase y se daba por satisfecho de importe de todos los trabajos prestados hasta la fecha con las cantidades que le han sido abonadas hasta este día.

El Ayuntamiento después de enterado del precedente dictamen por la Comisión acordó aprobarlo en todas sus partes, y que se pasen comunicaciones al Ingeniero Señor Montenegro participándoles ambos nombramientos en el modo y forma propuesto por la Comisión.

02-03-1888. Apaa p. 2º. Presentación del proyecto de distribución de aguas

Por el Ingeniero Antonio Montenegro se hizo presentación del proyecto, plano y memoria que ha formado para la distribución de aguas desde el depósito a las plazas y calles de la población y sus barrios cuyo trabajo se le había encomendado.

El Ayuntamiento en su vista acordó aprobarlo en todas sus partes y que se expida libramiento a favor del Señor Montenegro por la suma de dos mil pesetas en que fue contratado con cargo al capitulo correspondiente sin perjuicio de acordar lo procedente respecto a las condiciones económicas de las obras que hayan de practicarse para llevar a efecto la distribución de aguas.

02-03-1888. Apaa p. 3º. Reunión de aguas en la fuente de Fontoria

Por el mismo Ingeniero se presentó una comunicación referente a las obras hechas por el contratista de aguas fuera de contrato, o sea, por administración para el alumbramiento y recoger las que salen cerca de la fuente de Fontoria, y también acerca de las obras que en su concepto es necesaria hacer para ultimar la reunión de aguas.

El Ayuntamiento conforme con lo indicado por el Sr. Ingeniero en dicha comunicación acordó aprobarla, y que se comunique al contratista para su cumplimiento en los términos y forma propuestos, tanto para la ejecución de la obra como respecto a su pago.

09-03-1888. Apaa p. 4º. Agilizar trámites obra de distribución de aguas

Que el Señor Alcalde y Regidor Síndico pasen a la Capital de Provincia para presentar el presupuesto adicional para ver en que forma se ha de presentar el presupuesto extraordinario y pliego de condiciones para la subasta del segundo trozo, o sea la obra necesaria a la distribución de aguas potables, desde el depósito a la Ciudad y sus barrio, y forma en que haya de hacerse la subasta sin necesidad de acudir a la Dirección General con el fin de ganar tiempo.

09-03-1888. Apaa p. 5º. Formación de pliego de subasta para distribución de aguas

Que la Comisión de Hacienda se ocupe en formar el pliego de subasta para la del segundo trozo o bien la distribución de aguas a la ciudad desde el depósito, conforme al plano, proyecto y presupuesto formado por el Ingeniero Señor Montenegro.

01-04-1888. Apaa p. 1º. Conducción al depósito

El Ayuntamiento acordó se oficie al contratista de las obras de traída de aguas potables a la ciudad para que bajo la responsabilidad de esta corporación pueda entrar en los campos comunes de Fontoria, La Carrera y Sopeña a practicar los trabajos necesarios para la colocación de la tubería que ha de conducir las aguas al depósito.

01-04-1888. Apaa p. 2º. Distribución de agua desde el depósito a las fuentes públicas.

Por el Señor Alcalde se dio cuenta de una comunicación del Señor Gobernador de la Provincia a la que acompaña el presupuesto formado por el Ingeniero de Provincia de los gastos que pueden originarse por el ingeniero que practique el replanteo del proyecto formado para la ejecución del segundo trozo de la traída de aguas, o sea la distribución desde el depósito a las fuentes que han de colocarse en las plazas y calles de la ciudad y sus barrios.

El Ayuntamiento acordó que antes de determinar en este asunto, pasen el Señor Alcalde y Regidor Síndico a la Capital de Provincia y gestionen cerca del Señor Gobernador e Ingeniero Jefe la forma más pronta y económica de ultimar la aprobación del plano y presupuesto extraordinario.

01-04-1888. Apaa p. 5º. Pago ejecución obras de reunión de aguas en la fuente de Fontoria.

Visto por el Ayuntamiento el informe emitido por el Ingeniero Señor Montenegro respecto al importe de las obras ejecutadas por el contratista D. Félix Pérez para la iluminación y reunión de aguas en la fuente de Fontoria de los que han de conducirse al depósito, el Ayuntamiento acordó que por un importe de tres mil cuatrocientos veinte pesetas, se expida el oportuno libramiento a favor del contratista Don Félix Pérez con cargo al capítulo diez, aprobando la liquidación hecha por el Señor Ingeniero encargado de la obra.

08-04-1888. Apaa p. 1º. Informe gestiones en León para la conducción de aguas a la ciudad.

Por el Señor Alcalde se dio cuenta del viaje que en unión del Regidor Síndico hizo a la Capital de Provincia y de la entrevista que tuvieron con el Señor Gobernador, Jefe de Fomento, e Ingeniero Jefe respecto a la aprobación en la Provincia del plano, proyecto y presupuesto extraordinario formado para la obra del segundo trozo o sea la conducción de aguas desde el depósito a las plazas y calles de la ciudad zanjándose satisfactoriamente las dificultades que se ponían en su pronta realización.

El Ayuntamiento, en vista de las explicaciones dadas acordó aprobar lo hecho por la Comisión en el particular.

27-04-1888. Apaa p. 1º. Pago al contratista D. Félix Pérez Cristín por cuenta de su contrato

Habiendo manifestado el contratista de la traída de aguas a la Ciudad D. Félix Pérez Cristín su deseo de que se le entregara por cuenta de su contrato la suma de doce mil pesetas para pagar en parte el porte de la tubería que tiene ya en la estación de esta Ciudad, el Ayuntamiento teniendo en cuenta, que dicho contratista tiene depositada en las arcas mucha mayor suma para garantizar su contrato, y que por lo tanto no ofrece dificultad alguna atender a sus deseos, acordó: que a buena cuenta de su contrato se entreguen a dicho D. Félix Pérez Cristín las doce mil pesetas que reclama expidiéndose libramiento con cargo al capítulo correspondiente.

04-05-1888. Apaa p. 2º. Aumento de caudal

Igualmente acordó el Ayuntamiento autorizar a la Comisión de Hacienda para que pueda convenir con los pueblos de Fontoria y La Carrera respecto al alumbramiento y concesión de aguas para aumentar el caudal que ha de conducirse a esta ciudad.

13-05-1888. Apaa p. 1º. Expropiaciones en Fontoria y La Carrera

Por el Señor Presidente se dio cuenta del viaje que la Comisión nombrada hizo a los pueblos de Fontoria y La Carrera acompañada del Ingeniero Señor Montenegro y contratista, con objeto de examinar la parte de fincas que han de ser expropiadas para colocar la tubería que ha de conducir las aguas al depósito, habiendo convenido con algunos propietarios de dichos pueblos la cantidad que han de percibir extendiendo los correspondientes documentos; que relacionados todos los contratos los presentaron a la Corporación para su conocimiento. Y que respecto a la fuente grande del pueblo de La Carrera se está trabajando para que los vecinos del mismo cedan todo su caudal de aguas de la referida fuente bien indemnizándoles a metálico o bien recogiendo aguas para formar una fuente dentro del pueblo para su servicio.

El Ayuntamiento en vista de estas explicaciones acordó aprobar lo hecho por la Comisión, dándole autorización para continuar los trabajos en la forma que creyese mas conveniente hasta ultimar el asunto de expropiaciones tan necesario para dar impulso a las obras de traída de aguas.

25-05-1888. Apaa p. 7º. Presupuesto distribución de aguas

Se dio cuenta de un oficio del Señor Gobernador de la Provincia aprobando el presupuesto extraordinario para las obras del segundo trozo o sea la distribución de aguas desde el depósito a las calles y plazas de la Ciudad. El Ayuntamiento quedó enterado.

29-06-1888. Apaa. Res muerta en La Carrera.

A otro de Juan Fernández Núñez vecino de La Carrera pidiendo alguna cantidad para indemnizar el valor de una res vacuna que mató otra del Juan, suponiendo que fue la causa el hallarse abierta la zanja para la colocación de la tubería de traída de aguas, el Ayuntamiento acordó que no ha lugar a satisfacer la indemnización que reclama porque la zanja nunca pudo ser causa de la muerte de la res en riña con otras, pero que la Comisión respectiva vea si puede gratificarle con alguna suma para ayudar a pagar la indemnización de dicha res.

06-07-1888. Apaa p. 4º. Prueba de los tubos en prensa hidráulica

A una comunicación que dirige el Señor D. Antonio Montenegro, ingeniero encargado de las obras de la traída de aguas manifestando que en uno de los tubos que habían de colocarse notó por la fractura la existencia de grandes poros o soplados en el hierro fundido y sabiendo que dicha falta denuncia siempre la prueba en prensa hidráulica, deduce que la tubería no ha sido sometida a dicha prueba, no creyendo conveniente la continuación de la obra mientras no se haga dicha prueba en la tubería a la presión de diez atmósferas.

El Ayuntamiento acordó que se traslade dicha comunicación al contratista señor Pérez para que no coloque tubo alguno sin que antes sea probado en la forma marcada en las condiciones del contrato hecho.

06-07-1888. Apaa p. 5º. Malecones en Fontoria

El Ayuntamiento acordó que el expresado ingeniero Sr. Montenegro solicite en nombre de la Corporación del Gobierno la correspondiente autorización para establecer malecones en el término de Fontoria a fin de recoger las aguas llovedizas para aumentar el caudal de aguas potables, y evitar perjuicio a las fincas, los cuales han de construirse en su caso por cuenta de esta Corporación.

13-07-1888. Apaa p. 4º. Adquisición de prensa hidráulica portátil

El Ayuntamiento acordó que se escriba al Ingeniero Sr. Montenegro para que compre o arriende si el posible una prensa hidráulica portátil para probar la tubería que ha de colocarse para la traída de aguas al depósito.

13-07-1888. Apaa p. 5º. Obstáculos para la colocación de tubería

Leída una comunicación del contratista señor Pérez Cristín quejándose de que no puede adelantar en los trabajos de colocación de la tubería por los obstáculos que le presentan los dueños de fincas y el pedáneo de La Carrera por lo que hace a campos comunes, perjudicándole en sus interés, el Ayuntamiento acordó que una Comisión compuesta del Sr. Alcalde, Primer Teniente y Síndico interino llamen al contratista y que de explicaciones acerca del motivo de su queja, zanjando cualquiera dificultad que se presente de la manera mas conveniente a fin de que no se causen los perjuicios que supone en la comunicación que se ha leído.

20-07-1888. Apaa p. 2º. Malecones en Fontoria

Por el Señor Alcalde se dio cuenta de la memoria y exposición que dirige al Sr. Gobernador el Sr. Montenegro en nombre de esta Corporación pidiendo autorización para establecer malecones en el término de Fontoria.

El Ayuntamiento acordó que uno y otro documento se remita a dicha autoridad superior.

20-07-1888. Apaa p. 3º. Prensa hidráulica para probar tubería.

El Ayuntamiento acordó aprobar lo hecho por la Comisión disponiendo la traída de una prensa hidráulica por cuenta del municipio para probar la tubería que se está colocando.

27-07-1888. Apaa p. 2º. Conclusión de los trabajos de alumbramiento en Fontoria

Dado cuenta de un oficio del contratista de aguas D. Félix Pérez manifestando que tiene concluidos los trabajos de alumbramiento en el pueblo de Fontoria, el Ayuntamiento acordó: que cuando llegue a esta ciudad el Ingeniero Señor Montenegro haga la liquidación definitiva expidiendo certificación para su pago.

03-08-1888. Apaa p. 1º. Prensa hidráulica

Dado cuenta por el Señor Alcalde de que había llegado la prensa hidráulica encargada a Madrid por conducto del Ingeniero Señor Montenegro cuya cuenta del importe como también del porte presentaron hoy a dicho señor, el Ayuntamiento acordó se expida libramiento por la cantidad que marque la cuenta que se unirá al mismo.

03-08-1888. Apaa p. 2º. Expropiación de terrenos en La Carrera, Carneros y Sopeña.

Acordó también el Ayuntamiento de expropiación de terrenos para la colocación de la tubería de hierro hasta el depósito, recomendando a la Comisión que pase a los pueblos de La Carrera, Carneros y Sopeña con objeto de ultimar contratos para evitar retrasos en la colocación de los tubos.

10-08-1888. Apaa p. 1º. Fuente Grande de La Carrera

Acordó el Ayuntamiento que por la Comisión respectiva se practiquen las gestiones necesarias para recabar del pueblo de La Carrera el que ceda todo el agua de la fuente llamada Grande con el fin de aumentar el caudal de agua que ha de conducir la tubería al depósito, en cuyo caso podía indemnizársele en la forma que la Comisión crea más conveniente a los intereses del municipio.

10-08-1888. Apaa p. 2º. Contestaciones a las quejas del contratista D. Félix Pérez Cristín.

Enterada la Corporación de las comunicaciones dirigidas a la Alcaldía por el contratista de obras de traída de aguas D. Félix Pérez Cristín en trece y veinte y cuatro de julio último, y la de hoy diez corriente, el Ayuntamiento acordó, que por el Sr. Alcalde se le conteste que este Corporación ha procurado y procura guardarle todas las consideraciones posibles conciliando sus intereses con los de la misma; que se le manifiesten las razones que tubo para la suspensión por algunos días de la colocación de la tubería, las que tubo también para encargar de su cuenta la maquinaria hidráulica necesaria para probar los tubos; la rapidez con que se efectúa la prueba que no impide la colocación de aquellos; que esta Corporación tiene grandes intereses en que la obra se lleve a feliz término sin perjudicar en nada los intereses del contratista; y que cualquiera duda o dificultad que se le presente en los trabajos lo ponga en conocimiento de esta corporación para resolverla enseguida.

19-08-1888. Apaa p. 2º. Res muerta

Que a Juan Fernández, vecino de La Carrera, se le den veinte pesetas de gratificación por una res vacuna que se desgració al parecer en la zanja abierta para colocar la tubería y también por indemnización de una finca en la que ha de abrirse la zanja.

19-08-1888. Apaa p. 4º. Fincas para la construcción del depósito de agua

En virtud de dictamen verbal emitido por la Comisión respectiva tasando la finca expropiada a D. Pío Gil vecino de esta ciudad para construcción del depósito de aguas potables, el Ayuntamiento acordó aprobarle y que se expida libramiento con cargo al capítulo correspondiente por la suma de doscientas pesetas en que lo regularon extendiéndose el correspondiente documento de cesión.

31-08-1888. Apaa p. 2º. Comisión para acuerdos con el Ayuntamiento de Villamejil.

Habiendo manifestado el Señor Alcalde que para hoy a las cuatro de la tarde está citado el alcalde y una Comisión del Ayuntamiento de Villamejil para acordar los puntos en que se han de construir malecones bajo la dirección del Ingeniero Señor Montenegro que se halla en esta ciudad, y por lo tanto cree que el Ayuntamiento está en el caso de nombrar otra Comisión que le represente en dicho acto. Este acordó: nombrar una Comisión compuesta del Sr. Presidente, Segundo Teniente y Concejal D. José de Paz para que pasen al pueblo de Fontoria con el objeto que se ha manifestado.

31-08-1888. Apaa p. 3º. Devolución de lista de expropiaciones para completar formalización.

Dada cuenta de la comunicación, lista de vecinos y demás que se remitió al Alcalde de Otero de Escarpizo con las diligencias de tasación practicadas, por el perito nombrado por los vecinos de La Carrera para la indemnización de la parte de fincas en donde se ha de abrir zanja para la colocación de la tubería, y no estando firmada la tasación por el perito y faltando también el visto bueno del Alcalde, se acordó devolverlo para que se llenen estos requisitos.

07-09-1888. Apaa p. 3º. Autorización del Ayuntamiento de Otero de Escarpizo para colocar tubería.

También se dio cuenta de una comunicación del Alcalde de Otero de Escarpizo en la cual se manifiesta que aquel Ayuntamiento ha acordado autorizar al de Astorga para colocar la tubería de hierro que ha de conducir las aguas siempre que se extienda un contrato marcando en él que este Ayuntamiento se obliga a pagar cualquier perjuicio que se cause en el puente de Sopeña al colocar la tubería o al inspeccionar después la misma.

El Ayuntamiento así lo acordó; pero que se exprese en el contrato que nunca puede responder esta Corporación de una crecida que lleve o inutilice el puente, o cualquiera otra causa ajena a la colocación o inspección de la tubería que ha de colocarse en el mismo.

07-09-1888. Apaa p. 4º. Queja del contratista de que no le permiten abrir zanja en La Carrera.

Dado cuenta de una comunicación que el contratista de la traída de aguas ha dirigido a la Alcaldía quejándose de que Antonio y Vicente García de La Carrera no le permitían abrir la zanja en sus fincas para la colocación de tubos amenazando de mala manera, por lo que tubo que suspender el trabajo, y oídas las explicaciones de la presidencia de que había dispuesto pasase una pareja de la Guardia Civil a auxiliar los trabajos y oficiar al Alcalde de Otero en igual sentido, el Ayuntamiento aprobó lo hecho por el Sr. Alcalde.

07-09-1888. Apaa p. 5º. Autorizaciones para contratar con vecinos de Sopeña y Carneros, ocupación de fincas.

Por el mismo Sr. Alcalde se hizo presente que debiendo reunirse esta tarde una Comisión del Ayuntamiento de Otero y otra de este Ayuntamiento para arreglar la cuestión de ocupación temporal de fincas para abrir zanjas con los vecinos de Sopeña y Carneros, se estaba en el caso de asignar la que había de pasar a dicho pueblo.

El Ayuntamiento nombró al Sr. Alcalde, Segundo Teniente y concejal D. José de Paz para que pasen a dicho pueblo autorizándoles para hacer los contratos y demás que crean necesarios.

16-09-1888. Apaa p. 1º. Tratos satisfactorios con vecinos de Sopeña y Carneros, ocupación de fincas.

Por el Señor Alcalde se dio cuenta de haber pasado al pueblo de Sopeña y Carneros la tarde del siete corriente acompañado del Segundo Teniente a donde concurrió también el alcalde y una Comisión del Ayuntamiento de Otero con objeto de tratar con los vecinos de aquel pueblo la forma de verificar la ocupación temporal de sus fincas para la colocación de la tubería de yierro habiendo obtenido un resultado satisfactorio en cuya atención había dispuesto dar un refresco al Concejo o vecinos de dicho pueblo.

El Ayuntamiento en su vista acordó lo hecho por la Comisión.

21-09-1888. Apaa p. 9º. Formalizar pliego de condiciones para distribución de aguas.

A propuesta del concejal Sr. Egido el Ayuntamiento acordó que la Comisión y el Ayuntamiento en pleno forme el pliego de condiciones económicas para sacar a subasta el segundo trozo, o sea, la distribución de aguas desde el depósito a la Ciudad y sus barrios para lo cual se cite a sesión extraordinaria a la posible brevedad.

26-09-1888. Apaa. Dudas formalizar pliego de condiciones para distribución de aguas.

Extraordinaria con objeto ... de formar el pliego de condiciones económicas para la subasta del segundo trozo de traída de aguas a la Ciudad. Examinada la memoria, presupuesto y demás antecedentes y surgiendo la duda de si en el tipo de subasta han de figurar o no la última partida del presupuesto del quince por ciento señalado para la Dirección de Obra, administración y beneficio industrial, el Ayuntamiento acordó que por el Señor Alcalde se escriba inmediatamente al Ingeniero D. Antonio Montenegro para que manifieste cual a sido su pensamiento al figurar dicha partida para en su vista proceder a extender el pliego de condiciones de subasta.

28-09-1888. Apaa p. 2º. Indemnización por ocupación de terrenos.

Se dio cuenta de la minuta presentada por D. Antonio del Palacio de esta vecindad de la forma en que cree puede extenderse el contrato para la ocupación temporal de la finca de su propiedad y de su hermano D. Santiago al pago denominado de la Serrina, término de esta Ciudad y Carneros, con objeto de abrir la zanja y colocar la tubería de yierro para la traída de aguas potables.

El Ayuntamiento en su vista y teniendo en cuenta que aunque mas extensas dichas condiciones en nada se oponen a las formuladas por esta Corporación acordó se extienda el documento por duplicado conforme a las mismas, satisfaciendo la suma de cuatrocientas pesetas, que reclaman por indemnización de perjuicios dada la grande extensión que ocupa la finca, dejando a cargo del Señor Alcalde el que trate con dichos señores por si puede hacer que rebajen algo de la suma reclamada.

05-10-1888. Apaa p. 1º. Retrasos en las obras de traída de aguas.

Se dio cuenta de un oficio del contratista de traída de aguas potables a la ciudad D. Félix Pérez Cristín quejándose de que por el temporal no puede adelantar los trabajos de apertura de zanjas y colocación de la tubería de yierro, y del retraso que ha tenido en la cuestión de expropiaciones, el Ayuntamiento en su vista acordó: decirle: que esta Corporación ha procurado y procura cumplir con el contrato, y que si en un principio hubo un pequeño retraso en la cuestión de expropiaciones no es culpa de nadie sino de circunstancias pero que siempre ha podido el contratista trabajar en la construcción del depósito que aún no está terminado.

02-11-1888. Apaa p. 3º. Permuta de terreno para construir depósito de aguas.

También acordó que la Comisión de Terrenos se entienda con D. Domingo Andrés, vecino de Rectivía, respecto a la permuta de un poco de terreno de su finca por otro sobrante del expropiado a Don Pío Gil para construir el depósito de aguas potables para dar más fácil entrada al mismo, dando cuenta del resultado.

16-11-1888. Apaa p. 2º. Reclamación honorarios dirección de obra de traída de aguas.

Habiendo manifestado el Señor Presidente que Don Antonio Montenegro, Director de las obras de traída de aguas potables a la ciudad, reclama parte de lo que tiene contratado por su asignación por dicha dirección y trabajos, o sea, la cantidad de dos mil pesetas, el Ayuntamiento acordó: que se expida libramiento a favor del expresado Señor Montenegro por la suma citada de dos mil pesetas, con cargo al capítulo correspondiente a cuenta de su asignación como tal director.

16-11-1888. Apaa p. 3º. Formular pliego condiciones distribución de aguas.

También acordó el Ayuntamiento que la Comisión de Hacienda formule el pliego de condiciones económicas para sacar a subasta el segundo trozo, o sea, la distribución de aguas potables desde el depósito a las diferentes fuentes de la ciudad, dando cuenta en la primera sesión, dejando la suma de tres mil pesetas que se separan para los gastos que puedan originarse al Ayuntamiento para el Director Facultativo de las obras cuyo pago sería de cuenta de esta Corporación.

16-11-1888. Apaa p. 5º. Trabajos para establecer malecones en Fontoria.

Por el Señor Alcalde se dio cuenta de estar haciéndose trabajos para establecer malecones en el término de Fontoria en los que se emplean los municipales y varios operarios de aquel pueblo. El Ayuntamiento acordó quedar enterado.

23-11-1888. Apaa p. 4º. Pliego condiciones económicas distribución de aguas.

Dado cuenta del pliego de condiciones económicas formado por la Comisión de Hacienda para sacar a subasta el segundo trozo, o sea, la distribución de aguas a las diferentes fuentes de la ciudad, el Ayuntamiento acordó aprobarlo en todas sus partes, y que se remita copia al Sr. Gobernador de la Provincia para su inserción el Boletín Oficial.

04-01-1889. Apaa p. 7º. Fija sesión para subasta de la distribución de aguas.

Acordó por último el Ayuntamiento que el lunes siete corriente a las diez se celebre sesión extraordinaria para examinar y aprobar en su caso la subasta del segundo trozo de la traída de aguas a la Ciudad.

07-01-1889. Apaa. Adjudicación definitiva distribución de aguas a D. Emeterio Evaristo

El objeto de esta sesión, es para dar cuenta de la copia del acta de remate público del segundo trozo de traída de aguas potables, o sea, la distribución desde el depósito a las diferentes fuentes de la población, verificado el día treinta de diciembre último. Por el Sr. Presidente se ordenó la lectura de la referida copia de acta, de la cual resulta que ninguna reclamación ni protesta se presentó referente a la legalidad del acto de subasta, en la cual se observaron los trámites y formalidades prevenidas por la Ley, haciendo constar en la misma que solo se presentó un pliego de proposición.

Leída también la instancia que presentó D. Julio Pérez Cristín (antes de abrirse el pliego) dirigida a este Ayuntamiento, que acordó unir al acta, sin embargo de haberla declarado inadmisible por tratarse de asuntos ajenos al remate.

Vistos los hechos que comprende la citada instancia.

Considerando, que al extenderse el pliego de condiciones económicas y demás diligencias del expediente para anunciar la subasta, lo hizo en virtud de la autorización que le concede el artículo noveno del Real Decreto de cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y tres, por cuya razón, de no exceder de cincuenta mil pesetas el gasto que había de producir el contrato, solo debía de anunciarse en el Boletín Oficial de la Provincia, con lo cual quedan contestados el primero y segundo hecho, que sin duda por equivocación fijó en este último, el exponente, cuarenta mil pesetas.

Considerando, que aunque para la subasta del segundo trozo se formaron nuevos planos, proyecto y presupuesto, y por lo tanto nuevo expediente, no puede tomarse como obra nueva, sino como continuación de la de traída de aguas, pues no se concibe que pudiese entrar en el cálculo de esta Corporación el desprenderse de fondos de consideración para traer y dejar las aguas en el depósito y quedar la Ciudad y sus barrios sin la dotación necesaria de fuentes.

Considerando, que refiriéndose los hechos tercero, cuarto y quinto a prelación de pagos y reclamaciones ajenas por completo al acto de subasta del segundo trozo, puesto que si D. Félix Pérez Cristín, como contratista de la obra de traída de aguas desde la fuente de Fontoria al depósito tiene alguna reclamación que hacer a este Ayuntamiento ya sea por falta de pago, o por cualquiera otro concepto, expedito tiene el camino por estar bien marcadas las responsabilidades y obligaciones que contrajeron, lo mismo este Ayuntamiento que el Contratista y constan detalladamente en las condiciones del contrato por cuya razón cree esta Corporación improcedente y extemporánea al reclamación o protesta que hace, antes de expirar los plazos de pago, y que el Ayuntamiento tendrá buen cuidado de cumplir, como obligará también al Contratista a cubrir el compromiso que tiene adquirido y

Considerando, por último, que la subasta del segundo trozo tiene la validez necesaria, por haber sido hecha con las formalidades de Ley, y en conformidad con lo que para este caso determina el artículo veinte del citado Real Decreto; acuerda hacer la adjudicación definitiva del remate al autor de la única proposición presentada Don Emeterio Evaristo, vecino de San Sebastián, a quien se requerirá inmediatamente para que dentro del término de diez días presente el documento que acredite haber aumentado la fianza hasta el importe de la definitiva y concurra a otorgar la correspondiente escritura para formalizar el contrato, conforme a lo que dispone el artículo veintiuno del Real Decreto ya citado.

18-01-1889. Apaa p. 3º. Oficio sobre anuncio de gestiones distribución de aguas.

Se dio cuenta de un oficio que dirige el contratista del segundo trozo, o sea, el de distribución de aguas, manifestando que se presentaría inmediatamente a aumentar la fianza y otorgar la escritura de contrato. El Ayuntamiento acordó quedar enterado.

18-01-1889. Apaa p. 4º. Pago jornales trabajos de desagües de zanjas

Acordó también el Ayuntamiento que se paguen los jornales a los tres operarios que trabajan en el desagüe de las zanjas abiertas en el pueblo de Carneros para la colocación de la tubería y reconocimiento de la misma antes de cubrirla.

21-01-1889. Apaa. Firma contrato obra de distribución de aguas

... el objeto de esta sesión es para leer y firmar la escritura de contrato con D. Emeterio Evaristo Recuatame del segundo trozo, o sea, la obra de distribución de aguas potables a la Ciudad según resulta del acta de subasta y aprobación de la misma.

Habiéndose presentado en el acto dicho contratista y el notario de esta ciudad D. Fernando García Cuadrillero, por éste se dio lectura a dicha escritura, y encontrándola el Ayuntamiento conforme con las condiciones y demás instrucciones dadas para su extensión acordó aprobarla habiéndola firmado en el acto.

01-02-1889. Apaa p. 1º. Medición de tubería en Fontoria.

El Ayuntamiento acordó que el Regidor Síndico interino, auxiliado por los guardias municipales proceda a medir la tubería desde la fuente de Fontoria hasta el depósito para saber aproximadamente el número total de tubos de yierro invertidos en todo el trayecto que ha de recorrer el agua; a fin de que con vista de ese dato pueda acordarse lo conveniente.

18-02-1889. Apaa. Cuenta de gastos traída de aguas.

Presentadas dos cuentas por el Regidor Síndico interino; una referente a gastos hechos para la traída de aguas; ... el Ayuntamiento acordó aprobarlas y que por su importe se expidan los oportunos libramientos con cargo a los capítulos oportunos.

20-02-1889. Apaa p. 2º. Agilizar trabajos traída de aguas.

Que una vez han llegado los tubos envolventes para el paso de la tubería por la línea férrea, se activen en lo posible los trabajos, para ver de lograr lleguen las aguas al depósito en el mismo día de la inauguración del ferrocarril (Plasencia-Astorga); y que respecto a la tubería que se dice sobra al contratista Señor Pérez, se acordará lo conveniente a la llegada del Ingeniero Sr. Montegro que será dentro de muy pocos días.

01-03-1889. Apaa p. 4º. Activar ocupación de fincas.

Se acordó también que la Comisión nombrada active la relación de ocupación temporal de fincas para abrir zanjas y colocar la tubería desde el Depósito a la entrada de la Ciudad para conducir las aguas potables, dando cuenta en la primera sesión.

01-03-1889. Apaa p. 5º. Tubos sobrantes.

Por el Señor Alcalde se dio cuenta de haber escrito al contratista Sr. Monterola respecto al sobrante de tubos al otro contratista Sr. Pérez y colocación de los mismos. El Ayuntamiento acordó que se le escriba nuevamente para que manifieste la forma en que pueda hacerse cargo de los tubos para en su vista determinar lo conveniente.

12-04-1889. Apaa p. 2º. Quejas contratista D. Félix Pérez Cristín.

Dado cuenta de una instancia que dirige al Ayuntamiento D. Félix Pérez Cristín contratista del primer trozo, o sea, la obra de traída de aguas potables desde la fuente en Fontoria al depósito, cuya instancia fue entregada en Secretaría el día nueve del corriente a las once de la mañana exigiendo recibo, quejándose en ella de falta de cumplimiento por parte de esta Corporación a algunas de las condiciones de subasta, el Ayuntamiento acordó que dicha instancia pase a las comisiones de Hacienda y Obras para que leídas y con vista de antecedentes, emitan dictamen fundado.

21-04-1889. Apaa p. 5º. Abrevien las comisiones sobre dictamen quejas del contratista D. Félix Pérez Cristín.

Y que las Comisiones de Hacienda y Obras emitan dictamen con la posible brevedad a la instancia presentada por D. Félix Pérez Cristín.

26-04-1889. Apaa p. 1º. Comunicación sobre paso tubería por línea férrea.

Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de una carta que le dirige el Ingeniero Sr. Montenegro manifestando que ya está firmada la Real Orden para el paso de la tubería de aguas por la línea férrea y que tan pronto como la trasladen vendrá a esta Ciudad como se le tiene encargado. El Ayuntamiento quedó enterado indicando al Señor alcalde la necesidad de que se presente luego.

03-05-1889. Apaa p. 1º. Real Orden paso tubería por línea férrea

Dado cuenta de la Real Orden concediendo el paso por el ferrocarril de la tubería de conducción de aguas potables al depósito. El Ayuntamiento acordó quedar enterado, y que se comunique al contratista de obras.

03-05-1889. Apaa p. 7º. Acuerdo sobre dictamen quejas del contratista D. Félix Pérez Cristín.

Dado cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda a la instancia presentada por el contratista de la traída de aguas al depósito D. Félix Pérez Cristín, el Ayuntamiento acordó aprobarlo en todas sus partes, y que se tenga por resolución a la instancia haciéndose saber por medio de oficio a D. Félix Pérez Cristín que se le admite el plazo de garantía desde el veinte y cuatro de febrero último a pesar de no haber terminado la obra, por vía de equidad; pero con la condición expresa de que ha de dejar terminada toda la obra en lo que resta del corriente mes de mayo.

03-05-1889. Apaa p. 11º. Ampliación toma de aguas de La Carrera.

Se acordó también que una Comisión compuesta del Alcalde, dos tenientes, Sindico y D. José de Paz con los demás concejales que quieran asistir, pasen al pueblo de La Carrera y avistándose con el Pedáneo y vecinos del mismo procuren convenir el medio y forma de tomar todas las aguas de la fuente grande para el abastecimiento de esta Ciudad, en lugar de su sitio concedido, dando cuenta de su resultado.

10-05-1889. Apaa p. 1º. Informe de gestiones en La Carrera.

La Comisión nombrada en la anterior sesión dio cuenta de un viaje al pueblo de La Carrera y de la conferencia tenida con el Alcalde y varios vecinos del mismo respecto a la cesión de todo el agua de la fuente grande para aumentar el caudal de las que ha de conducir la tubería hasta el depósito. Que hallándose pendientes las negociaciones entabladas con este objeto, cualquiera que sea el resultado lo pondrá en conocimiento de la Corporación para la resolución que crea conveniente.

31-05-1889. Apaa p. 1º. Tubos envolventes para el paso de la línea férrea.

Presentada la cuenta que remitió la casa Monterola de San Sebastián a la que acompaña una comunicación para que se entreguen a su encargado en ésta D. Valentín Garayo doscientas cuatro pesetas treinta y un céntimos, importe de dos tubos envolventes y porte de los mismos para el paso de la tubería por la línea férrea, el Ayuntamiento acordó aprobarla y que se expida libramiento con cargo al capítulo correspondiente.

31-05-1889. Apaa p. 10º. Expiración del plazo de la obra de traída de aguas.

Por último el Ayuntamiento acordó: que expirando hoy el término que se señaló a D. Félix Pérez Cristín para terminar la obra del primer trozo de traída de aguas, el Ayuntamiento dispuso que por la Alcaldía se le oficie a fin de que de agua necesaria para probar la tubería de las calles, y manifieste si tiene ultimados los trabajos, para que en su vista disponer lo conveniente.

07-06-1889. Apaa p. 1º. Oposición a tomar aguas del vecindario de Fontoria.

Por el Señor Alcalde se dio cuenta del viaje hecho el día cinco del corriente por la Comisión de este Ayuntamiento con el ingeniero Señor Montenegro y contratista al pueblo de Fontoria con objeto de aforar y tomar el litro de aguas por segundo de la fuente de dicho pueblo que tiene concedida por virtud de Real Orden, y visto la resistencia pasiva del vecindario en masa, creando toda clase de obstáculos creyó conveniente par evitar un conflicto el retirarse y dar cuenta.

El Ayuntamiento en su vista acordó formular y firmar en el acto una instancia al Señor Gobernador civil de la Provincia dándole conocimiento del hecho para que adopte las medidas oportunas; y para entregarla y enterarle de todo pase a la Capital de Provincia el Señor Alcalde Presidente en nombre de esta Corporación.

07-06-1889. Apaa p. 2º. Aprobar expropiaciones de fincas.

Presentada la lista del importe de expropiaciones a propietarios, que tienen fincas desde el depósito al barrio de Rectivía en los trabajos de abrir zanjas y colocar la tubería de traída de aguas potables, la cual se halla firmada por el concejal D. José Alonso, el Ayuntamiento acordó aprobarla, y que por su importe se expida el oportuno libramiento con cargo al capítulo correspondiente.

07-06-1889. Apaa p. 3º. Indemnizaciones por perjuicios paso de la tubería por la vía férrea.

Que por igual motivo y paso de la tubería por la vía férrea se paguen por indemnización de perjuicios catorce pesetas a Dionisio Alonso y ocho a Toribio Alonso de esta vecindad.

14-06-1889. Apaa p. 1º. Informe sobre la entrevista con el Gobernador sobre lo acaecido en Fontoria.

Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de su viaje a la Capital de Provincia y de la entrevista tenida con el Señor Gobernador a cuya autoridad remitió una comunicación enterándole de lo ocurrido en Fontoria el día que se fue con objeto de aforar el litro de agua, quedando en adoptar las medidas oportunas para que sean obedecidas las reales órdenes y disposiciones superiores. El Ayuntamiento acordó quedar enterado.

14-06-1889. Apaa p. 5º. Encargar fuente para glorieta del paseo jardín.

Se acordó también encargar una fuente o surtidor de agua para colocar en la glorieta del paseo jardín, y que se forme un presupuesto de coste de instalación para en su vista disponer lo conveniente.

21-06-1889. Apaa p. 1º. Multas por resistencia a vecinos de Fontoria.

Dado cuenta de un oficio del Señor Gobernador Civil de la Provincia traslado de otro que ha dirigido al Alcalde Constitucional del Ayuntamiento de Villamejil imponiendo multa al pedáneo de Fontoria y otros vecinos por la resistencia a entregar un litro de agua por segundo concedida a este Ayuntamiento y haciendo prevenciones al referido Alcalde para que ss cumpla con la Real Orden de concesión.

El Ayuntamiento acordó quedar enterado y que tenga efecto lo mandado por dicha Autoridad Superior.

23-06-1889. Apaa. Prevenciones para el aforo de aguas en Fontoria.

Sesión extraordinaria ... para tratar de la cuestión de aforo de aguas en Fontoria para tomar el litro que corresponde a Astorga por segundo; el reconocimiento del alcantarillado de alumbramiento, designando la Comisión que ha de concurrir al pueblo de Fontoria con el indicado objeto. Puesto a discusión el punto y ampliamente debatido, por unanimidad se tomaron los acuerdos siguientes:

1º Que en el día de mañana veinte y cuatro corriente se pase al citado pueblo con el objeto indicado por la Presidencia, oficiando al Alcalde de Villamejil para que se presente con una Comisión de aquel municipio a presenciar el acto y hacer las prevenciones oportunas al pedáneo y vecinos de Fontoria.

2º Que para asistir a dicha toma de agua, extender y firmar la correspondiente acta se nombra una Comisión compuesta por el Señor Alcalde, Primer Teniente, Síndico interino D. Pedro García Calvo, concejal D. Joaquín García y Secretario a la que podrán agregarse todos los demás señores concejales que quieran concurrir al pueblo citado de Fontoria.

28-06-1889. Apaa p. 1º. Trabajos extras en La Carrera.

Habiendo manifestado el Señor Alcalde que para tomar el litro de agua de la fuente grande de La Carrera se están practicando trabajos de zanjas, colocación de tuberías para unirla con la general, y otros en la fuente y sus alrededores, cuyos trabajos no figuran en el proyecto ni presupuesto de obra del primer trozo, se están llevando a cabo por administración, el Ayuntamiento en su vista acordó autorizar el pago de su coste previa nómina firmada por el Regidor Síndico y Comisión respectiva con cargo al capítulo correspondiente.

28-06-1889. Apaa p. 2º. Presencia en La Carrera con objeto de aforar y tomar el agua concedida.

Que la Comisión nombrada en sesión de veinte y tres del corriente con los demás concejales que quieran pasen en la tarde de hoy a La Carrera con objeto de aforar y tomar el litro de agua por segundo de la fuente grande concedida a este Ayuntamiento, extendiéndose la correspondiente acta para unirla al expediente de su razón.

05-07-1889. Apaa p. 3º. Liquidación general traída de aguas.

Dado cuenta de la liquidación general practicada por el ingeniero señor Montenegro del importe de toda la obra practicada por la traída de aguas potables desde las fuentes de Fontoria y La Carrera al depósito, o sea la del primer trozo, el Ayuntamiento acordó que dicha liquidación quede expuesta en Secretaría por el término de ocho días para que los señores concejales la examinen detenidamente y puedan hacer las observaciones que crean convenientes y que con oficio se remita copia de la misma al contratista de la obra don Félix Pérez Cristín para que manifieste si está conforme o tiene que hacer alguna objeción a la referida liquidación para en su vista determinar lo conveniente.

05-07-1889. Apaa p. 6º. Colocación de fuente monumental en la glorieta del jardín paseo.

Por el Señor Alcalde se manifestó: que había dispuesto se diese principio a los trabajos para la colocación de una fuente monumental en la glorieta del jardín paseo, la que cree puede hacerse por administración por ser mucho más barata que por contrata, si se tiene en cuenta los tipos Señalados en el presupuesto y plano formado. El Ayuntamiento acordó que se haga dicha obra por administración bajo la dirección de la Comisión de Obras que firmará todos los documentos y nóminas referentes a la misma hasta su terminación.

12-07-1889. Apaa p. 1º. Disconformidad con la liquidación de obras de traída de aguas del contratista D. Félix Pérez Cristín.

Dado cuenta de una instancia presentada por D. Félix Pérez Cristín, a al que acompaña nota de las diferencias que advierte entre la liquidación que se le ha hecho por el ingeniero señor Montenegro de todas las obras del primer trozo de la traída de aguas potables a la Ciudad, y las cantidades que han dejado de incluir en dicha liquidación, el Ayuntamiento acordó: que se pase copia de la instancia y de la nota al ingeniero señor Montenegro para que la brevedad posible manifieste lo que crea conveniente respecto a dicha pretensión, para en su vista determinar lo que proceda.

27-07-1889. Apaa p. 4º. Liquidación obras traída de aguas, queda en suspenso.

Vista por el Ayuntamiento la contestación dada por el ingeniero D. Antonio Montenegro a la reclamación hecha por el contratista del primer trozo de la obra de traída de aguas D. Félix Pérez Cristín, acordó que se suspenda el ultimar este asunto hasta que venga dicho señor a esta Ciudad que será dentro de breves días.

28-07-1889. Apaa p. 4º. D. Félix Pérez Cristín reclama resolución liquidación obras traída de aguas.

A otra instancia de D. Félix Pérez Cristín contratista de las obras del primer trozo, o sea las practicadas desde la fuente de Fontoria al depósito para la traída de aguas potables a la ciudad relativa a la liquidación practicada por el Ingeniero Director de las obras y de las observaciones y reparos que ha hecho a la misma, pidiendo se resuelvan; la Corporación acordó: que aún cuando el Ingeniero Director de la obra ha remitido contestación a los reparos puestos por el contratista a su liquidación con objeto se esclarezcan algunos puntos o particulares se le ha oficiado para que se presente con urgencia a fin de oír las explicaciones que de en orden a ciertos puntos técnicos, que son exclusivamente de su competencia. Una vez verificado esto, se le comunicará el resultado para su conocimiento y demás efectos, dándole cuenta de este acuerdo.

09-08-1889. Apaa p. 2º. Solicitar plaza de guarda para trayecto de conducción de aguas.

Vista la instancia presentada por Sebastián Nistal García vecino de Sopeña solicitando plaza de guarda del trayecto de Carneros a La Carrera para cuidar de la fuente o depósito y tubería para la conducción de aguas al depósito y teniendo en cuenta que en el presupuesto del presente año figuran dos guardas para vigilar el depósito de Fontoria hasta La Carrera y desde este punto al de Carneros, el Ayuntamiento acordó por unanimidad nombrar guarda de Fontoria a D. Vicente García vecino y actualmente alcalde pedáneo de Fontoria y para el trayecto de La Carrera a Carneros a D. Sebastián Nistal García vecino de Sopeña con el sueldo o gratificación anual de ciento veinte y cinco pesetas cada uno asignadas en el presupuesto, y con las obligaciones que se les impongan.

18-08-1889. Apaa p. 4º. Reclamación de D. Félix Pérez Cristín por perjuicios por la demora en la resolución de la liquidación de obras de la traída de aguas

Dado cuenta de una instancia presentada por D. Félix Pérez Cristín, contratista de las obras del primer trozo de la traída de aguas potables a la Ciudad, o sea los que se han ejecutado desde la fuente de Fontoria al depósito, reclamando los perjuicios que se le irrogan por la demora en ultimar las liquidaciones y que se cursen en justicia las instancias que tiene presentadas; el Ayuntamiento: que la Comisión respectiva celebre conferencia con el Director de la obra para aclarar algunos puntos y de cuenta para resolver lo conveniente.

23-08-1889. Apaa p. 1º. Festejos por la fuente del jardín y las doce fuentes

Que habiendo dispuesto el que después de la función cívica religiosa que esta Corporación consagra todos los años a la patrona Santa Marta, que ha de celebrarse en la mañana del próximo domingo veinte y cinco del corriente, se inaugure la fuente de juego de agua construida en el paseo jardín invitando al efecto a las autoridades de la población, iluminando por la noche el paseo con algunos fuegos artificiales y otros actos en señal de regocijo público reclamados por el pueblo por un suceso de tanta importancia y trascendencia cual es el tener doce fuentes de aguas potables en la Ciudad y sus barrios, y como esto ha de producir algunos gastos, el Ayuntamiento acordó: que como aumento a los que se hacen ordinariamente para la función de la Patrona, se fijen ciento cincuenta pesetas, que próximamente han de importar estos últimos festejos, encargándose a la Comisión respectiva el arreglo de jardín y demás necesario.

23-08-1889. Apaa p. 2º. Acuerdo para que las diferencias entre Corporación y contratista D. Félix Pérez Cristín de las obras de la traída de aguas se sometan a dictamen de persona facultativa.

Dado cuenta por el Señor Alcalde de la minuta de comunicación que de acuerdo con la Comisión dirigió al contratista de las obras del primer trozo de traída de aguas D. Félix Pérez Cristín trascribiendo la contestación que con fecha diez y ocho de julio último dio el Señor D. Antonio Montenegro, Ingeniero Director de dichas obras, al pliego de reclamaciones presentado por D. Félix indicándole a la vez que no había inconveniente en que desde luego tenga lugar la recepción provisional de la obra, levantando la correspondiente acta y hacerle entrega del importe de la cuarta parte del total que arroja la liquidación practicada por el Director de la misma reservándole su derecho para que pueda hacer las reclamaciones que crea convenientes, y a la Corporación Municipal igual reserva para que también pueda hacer las que crea justas en orden a la construcción y demás detalles de la obra.

El Ayuntamiento en su vista acordó aprobar la comunicación dirigida el veinte y uno por la Presidencia al Sr. Pérez. Acordó también que ofreciéndose dudas a la Corporación, ya respecto a las reclamaciones presentadas por el señor Pérez, como también a otros puntos referentes a la construcción y detalles de la obra y derecho que pueda tener el Ayuntamiento a reclamar al contratista en su caso; a fin de obrar con el debido acierto dispuso que las liquidaciones, reclamaciones, observaciones hechas y demás antecedentes se sometan al dictamen de una persona facultativa, designando al Señor Ingeniero Jefe de la Provincia, o persona que dicho señor delegue, a quien se le hará entrega de todos los datos, dictámenes y notas que necesitase.

23-08-1889. Apaa p. 3º. Pago de la dirección de obra de traída de aguas.

A propuesta del Señor Alcalde el Ayuntamiento acordó que se paguen al Ingeniero Director Señor Montenegro las setecientas cincuenta pesetas que se le restan del convenio hecho por la dirección de la obra, expidiéndose el oportuno libramiento.

30-08-1889. Apaa p. 1º. Queja del contratista D. Félix Pérez Cristín de la obra de traída de aguas, por perjuicios por no liquidar el pago de la obra.

Dado cuenta de una instancia presentada por D. Félix Pérez Cristín, contratista de las obras del primer trozo de traída de aguas potables, entregada en Secretaría hace una hora, quejándose de los perjuicios que se le irrogan por no terminar la liquidación y pago de la obra, el Ayuntamiento acordó que se le reitere la comunicación que se le ha dirigido en veinte y uno del corriente para que conteste categóricamente a la misma y que la instancia de que se da cuenta pase a una Comisión compuesta del Señor Presidente, D. Pedro García Calvo y D. Joaquín García para que teniendo a la vista todos los antecedentes emita dictamen.

30-08-1889. Apaa p. 3º. Gastos por la inauguración de la fuente del paseo jardín.

Se dio cuenta de la documentación presentada por el Regidor Síndico interino D. Pedro García Calvo de los gastos hechos en la función cívica religiosa que el Ayuntamiento consagra todos los años a la Patrona Santa Marta con el pequeño aumento de gastos hechos en la inauguración de la fuente del paseo jardín, el Ayuntamiento acordó aprobarla y que por un importe de quinientas veinte y cinco pesetas, sesenta céntimos se expida libramiento con cargo al capítulo correspondiente.

06-09-1889. Apaa p. 2º. Recepción provisional de la obra de traída de aguas, y pago de la cuarta parte del total de la misma.

Se dio cuenta por el Señor Presidente de que la Comisión respectiva había procedido a la recepción provisional de la obra del primer trozo de la traída de aguas potables a la ciudad y entrega al contratista D. Félix Pérez Cristín de la cuarta parte del total de la obra según la liquidación hecha por el Ingeniero Director de la misma, sin perjuicio de las reclamaciones y observaciones que lo mismo por el contratista que por el Ayuntamiento pudieran hacerse a la liquidación y construcción de la ora según resulta del acta extendida y que se leyó.

El Ayuntamiento en su vista acordó aprobar lo hecho por la Comisión y que se expida el oportuno libramiento con cargo al capítulo correspondiente. Aprobó también el Ayuntamiento el pago de mil pesetas, hecho al expresado Don Félix Pérez correspondientes al importe de la arqueta hecha para recoger las aguas de la fuente y alumbramientos de Fontoria como parte integrante de la obra de conducción de aguas; igualmente aprobó el pago de ochocientas pesetas para resto de la contrata de la segunda sección de alumbramiento por sesenta metros a cincuenta y cinto pesetas uno por no haberle entregado a cuenta mas que dos mil quinientas pesetas; y doscientas pesetas más por gastos de limpieza del mismo alumbramiento, expidiéndose libramiento.

15-09-1889. Apaa p. 2º. Pago por la obra de distribución de aguas.

Dado cuenta por el Señor Presidente de dos cartas, una del señor Montesola y otra del ingeniero Montenegro respecto a las obras del segundo trozo de traída de aguas, o sea, la de distribución de las mismas; el Ayuntamiento acordó; que puede pasar D. Emeterio Evaristo contratista de las mismas a recibir la mitad del importe que resulte de la liquidación que ha de remitir el señor Montenegro; y por lo que hace a la entrega de la cantidad consignada como fianza para la ejecución de la obra, no encuentra inconveniente en que se le entregue porque se considera garantía bastante para responder de la misma la mitad de la cantidad en que se le subastó cuyo pago no ha de tener lugar hasta la recepción definitiva de la mencionada obra.

22-09-1889. Apaa p. 1º. Citación a los tomadores de agua para enterarles del reglamento.

El Ayuntamiento acordó que el veinte y nueve corriente y hora de las diez de la mañana concurran previa citación todos los vecinos que han tomado aguas para sus respectivas casas y asistencia de esta Corporación para enterarles del reglamento formado por el Ingeniero y determinar la forma en que se halla de darles agua.

27-09-1889. Apaa p. 2º. Liquidación distribución de aguas, pase a informe.

Por el señor Alcalde se dio cuenta de la liquidación practicada por el Ingeniero Director de las obras del segundo trozo de traída de aguas potables, o sea el de la distribución a las diferentes fuentes establecidas en la ciudad y sus barrios de las que es contratista don Emeterio Evaristo.

El Ayuntamiento acordó: que dicha liquidación pase a la Comisión de Hacienda para que una vez examinada emita dictamen.

13-10-1889. Apaa p. 5º. Solicitud de indemnizaciones por representantes de La Carrera.

A otra solicitud presentada por el Alcalde pedáneo y representantes del pueblo a La Carrera pidiendo se indemnice a los vecinos del mismo de los perjuicios que se les causen por la toma de agua que se hizo en la fuente grande para conducirla por la tubería a esta Ciudad, el Ayuntamiento acordó: que dicho puede nombrar un perito facultativo que en unión con otro que designe esta Corporación aprecien si hay perjuicios y en su caso a lo que puedan ascender.

10-11-1889. Apaa p. 2º. Liquidación distribución de aguas, aprobación.

Dado cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda a la liquidación practicada por el señor ingeniero referente a las obras del segundo trozo de la traída de aguas potables, o sea la distribución interior, el Ayuntamiento acordó aprobar dicho dictamen y que se expida el oportuno libramiento al contratista, sin perjuicio de lo que resulte de la liquidación final que ha de practicarse a la recepción definitiva de la obra del segundo trozo.

10-11-1889. Apaa p. 3º. Minuta del reglamento para tomadores de aguas, pase a informe.

Se acordó también que la minuta del reglamento hecha por el Sr. Ingeniero Montenegro para los tomadores de aguas, pase a la Comisión de Obras a fin de que emita dictamen marcando alguna suma que se hace necesaria para la conservación de las fuentes y demás obras.

24-01-1890. Apaa p. 4º. Instancia contratista traída de aguas, queja de que aún no se ha practicado la liquidación reclamada, pase a informe.

Dado cuenta de una comunicación de D. Félix Pérez Cristín contratista del primer trozo de traída de aguas potables a la ciudad quejándose de que aún no se le han liquidado ciertas cantidades que diferentes veces ha reclamado, el Ayuntamiento acordó que dicha instancia pase a las comisiones de Hacienda y Obras para que reunidas y con vista de antecedentes emitan dictamen.

07-02-1890. Apaa. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, queja de que aún no se ha practicado la liquidación reclamada; comunicarle acuerdo de la Comisión.

Por el mismo Señor Alcalde se dio cuenta del estado en que se halla el asunto de la liquidación con el contratista del primer trozo de la obra de traída de aguas D. Félix Pérez Cristín leyendo la minuta de la comunicación que le dirigió de acuerdo con la Comisión de Hacienda y Obras.

El Ayuntamiento acordó aprobar lo hecho por el Señor Alcalde y esperar a la contestación que dé el referido contratista.

07-02-1890. Apaa p. 8º. Solicitud indemnización por perjuicios de falta de riego en finca de Fontoria.

A una instancia presentada por D. Rafael Pernia, canónigo de la Iglesia Catedral de esta Ciudad, pidiendo se le indemnice de los perjuicios que ha sufrido una finca de su propiedad en el pueblo de Fontoria con motivo de faltarle el riego por la traída de aguas a la Ciudad. El Ayuntamiento acordó que con las demás que se hayan presentado de esta clase pasen a la Comisión que se nombrará en su día, para que examinadas puedan emitir dictamen y la corporación determinar lo que sea precedente.

14-02-1890. Apaa p. 3º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, contestación a acuerdo de la Comisión, pase a informe.

Dado cuenta del oficio del contratista de obras del primer trozo de la traída de aguas D. Félix Pérez Cristín contestando al que le dirigió la Alcaldía en cinco del corriente respecto a la liquidación final de dicha obra, el Ayuntamiento acordó que pase a las Comisiones de Hacienda Obras para que emitan dictamen. Verificando previamente la fecha en cuanto al mes de dicha comunicación que por equivocación, sin duda, ha puesto enero en vez de ser febrero.

09-03-1890. Apaa p. 4º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, aprobar dictamen Comisión.

Dado cuenta del dictamen emitido por las comisiones de Hacienda y Obras a la instancia presentado por D. Félix Pérez Cristín contratista de la construcción del primer trozo de la traída de aguas potables a la Ciudad, el Ayuntamiento acordó aprobar dicho dictamen en todas sus partes y que se tenga como resolución a dicha instancia con las conclusiones de dicho dictamen que dicen así

La Comisión opina:

1º Que procede sea denegada por V. E. la primera petición de la solicitud, acordando que no ha lugar a tratar de unas reclamaciones que las consignadas en la nota de observaciones a la liquidación final fecha treinta de junio de mil ochocientos ochenta y nueve.

2º Que tampoco ha lugar a la devolución de los valores que constituyen la fianza por no haber terminado el plazo de garantía.

3º Que no habiendo transcurrido el año desde la recepción provisional, no puede tampoco procederse a la definitiva.

4º Que con arreglo a lo dispuesto en el artículo treinta y tres del pliego de condiciones facultativas, y toda vez que hay conformidad entre el Contratista y el Director, es al Señor Ingeniero Jefe de la Provincia a quien corresponde resolver sobre las ocho primeras reclamaciones hechas por aquel.

V. E. sin embargo, si creyera conveniente, para desmentir con hechos, las falsas especies propaladas sobre los motivos que la obligan a las negociaciones anteriormente propuestas, ordenar que se devolviere la garantía y se hiciera el pago al contratista hasta completar la cuarta parte del total de la liquidación definitiva, la Comisión no tendría inconveniente en admitir tal acuerdo, siempre que con él no se prejuzgare ninguna de las cuestiones pendientes, y a condición en que las responsabilidades de la garantía quedaran afectas al primer plazo de veinte mil pesetas, que debe percibir el Señor Pérez Cristín.

También acordó el Ayuntamiento, que esta resolución se notifique por medio de diligencia en forma al contratista Señor Pérez Cristín, con entrega de copia literal del dictamen de las comisiones y de este acuerdo.

06-04-1890. Apaa p. 4º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, entrega hasta la tercera parte del la obra y fianza que tiene en depósito.

Se dio cuenta de una instancia presentada por D. Félix Pérez Cristín, contratista de las obras del primer trozo de traída de aguas potables, el Ayuntamiento en su vista acordó, no estar conforme con las protestas que en la misma hace y sin prejuzgar en ningún modo los derechos que tenga esta Corporación para reclamar en este asunto, se le entregue hasta la tercera parte del importe de la obra, y también la fianza que tiene en depósito, siempre que retire la protesta negándose a dejar como garantía las veinte mil pesetas del primer plazo, hasta que tenga lugar la recepción definitiva, las cuales han de quedar afectas a dicha responsabilidad, de cuya entrega se levantará la correspondiente acta, consignando en la misma cuanto queda indicado.

11-04-1890. Apaa p. 1º. Se dio cuenta del acta para la entrega a D. Félix Pérez Cristín, contratista de la traída de aguas, de la tercera parte de la obra y fianza que tiene en depósito

Por el Señor Alcalde se dio cuenta y leyó el acta extendida para la entrega al contratista del primer trozo de la traída de aguas D. Félix Pérez Cristín de la fianza en papel que se hallaba en arcas, y también del importe hasta completar la tercera parte del valor total del contrato, como se ordenó por el Ayuntamiento en la anterior sesión. El Ayuntamiento acordó en su vista aprobar dicha acta, y que se una al expediente.

16-10-1890. Apaa p. 3º. Oficio sobre escasez de aguas en la fuente de Fontoria.

Se dio cuenta de un oficio del Alcalde del Ayuntamiento de Villamejil trascribiendo el que le dirige el Alcalde pedáneo del pueblo de Fontoria, quejándose de que escasean las aguas en la fuente del pueblo y reclamando por tanto un reconocimiento y nuevo aforo de las que se dirigen a esta ciudad. El Ayuntamiento en su vista acordó, que la Comisión de Aguas, previo examen de antecedentes y de la Ley de Aguas emita dictamen.

23-05-1890. Apaa p. 2º. Distribución de aguas, honorarios Director de Obra no incluidas en subasta.

Por el mismo Señor Alcalde se dio conocimiento del expediente instruido para la subasta del segundo trozo o sea, de la distribución de aguas en las diferentes fuentes de la población, verificando de la liquidación practicada por el Ingeniero Director que no se han fijado en ella tres mil pesetas que se reservó esta Corporación para el pago de los honorarios del Director de la Obra que ha satisfecha por separado como consta el pliego de condiciones y acta. El Ayuntamiento en su vista acordó: que se ponga en conocimiento del contratista D. Emeterio Evaristo para con su contestación acordar lo que proceda.

23-05-1890. Apaa p. 14º. Reconocimiento del depósito de Fontoria.

Acordó por último el Ayuntamiento que la Comisión de Aguas pase al pueblo de Fontoria el día veinte y ocho corriente y auxiliada por el Maestro de Obras practique un escrupuloso reconocimiento en el depósito construido en aquel punto para apreciar si hay alguna rotura o filtración de agua en el trayecto que hay desde el mismo a la fuente del pueblo, dando cuenta de su resultado.

30-05-1890. Apaa p. 1º. Distribución de aguas, deducción honorarios Director de Obra en la liquidación final.

El Señor Presidente dio cuenta de haberse dirigido al contratista del segundo trozo de la traída de aguas potables D. Emeterio Evaristo para que se presente con objeto de hacer la liquidación final con deducción de tres mil pesetas que corresponden al Ayuntamiento de dirección y beneficio industrial por haber satisfecho lo correspondiente al Director de la Obra. El Ayuntamiento acordó quedar enterado, y aprobar lo hecho por el Señor Alcalde.

30-05-1890. Apaa p. 2º. Deterioro depósito de Fontoria, recomponer conducto.

La Comisión que pasó al pueblo de Fontoria: que reconocida la arca de dos llaves construida en el mismo, se advirtió que el conducto que dirige las aguas a la fuente lleva menos cantidad de agua que la aforada, sin duda por haberse deteriorado algo la división que se hizo. El Ayuntamiento en su vista acordó: que el lunes próximo dos de junio pase el concejal D. Pedro García Calvo acompañado del Maestro de Obras con los materiales necesarios para recomponer el conducto que lleva las aguas desde el arca a la fuente del pueblo de Fontoria.

06-06-1890. Apaa p. 2º. Distribución de aguas, pago resto de contrata.

El Ayuntamiento enseguida procedió a practicar la distribución de fondos para el presente mes de junio en la forma siguiente: Pagar al contratista del segundo trozo o sea el de distribución de aguas en las fuentes de la ciudad y sus barrios D. Emeterio Evaristo, el importe del resto de su contrata extendiéndose al correspondiente acta de aceptación definitiva y libramiento con cargo al capítulo correspondiente.

06-06-1890. Apaa p. 8º. Distribución de aguas, aceptación definitiva.

Que se haga recepción definitiva de las obras del segundo trozo de la traída de aguas previo examen de las mismas por el Maestro de Obras, y hallándose conforme se extienda la correspondiente acta expidiéndose libramiento a favor del contratista D. Emeterio Evaristo por la suma que de la liquidación que se practique resulte en definitiva a su favor.

15-06-1890. Apaa p. 2º. Instancia vecinos de Fontoria, indemnizaciones por falta de riego.

Dado cuenta de una instancia que dirigen a este Ayuntamiento varios vecinos del pueblo de Fontoria pidiendo se les indemnizase de los perjuicios que están sufriendo en sus fincas por falta de riego, toda vez que con la traída de aguas a esta Ciudad ha disminuido mucho el caudal de aguas de la fuente de aquel pueblo, la Corporación acordó: que D. José de Paz y D. José Alonso pasen a dicho pueblo para que tomando datos aprecien si hay perjuicios, detallando en este caso los sufridos para cada uno de los firmantes de la instancia para en su vista acordar lo que proceda, lo mismo respecto a dicho pueblo que al de La Carrera que algunos vecinos se quejan de perjuicios.

20-06-1890. Apaa p. 10º. Instancia vecinos de La Carrera, indemnizaciones por falta de riego.

A una instancia o proposición que presentan los vecinos de La Carrera respecto a la indemnización que piden por falta de riego en sus fincas, el Ayuntamiento acordó: que pase a la Comisión nombrada para que la tenga presente al dar dictamen.

20-07-1890. Apaa p. 2º. Recurso D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, nombramiento de abogado.

Por el mismo Señor Alcalde se indicó que hallándose en el Tribunal Contencioso Administrativo el recurso interpuesto por el contratista del primer trozo de traída de aguas potables D. Félix Pérez Cristín es de necesidad el nombramiento de abogado que represente y defienda a este Ayuntamiento. Este en su vista designó a D. Wenceslao García Gómez de León autorizando al Sr. Presidente para que designe también al procurador que tenga por conveniente.

20-07-1890. Apaa p. 3º. Recurso D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, que el Alcalde lleve expedientes al Gobernador y de instrucciones al abogado defensor.

Acordó también el Ayuntamiento que para llevar los expedientes de aguas al Señor Gobernador y dar instrucciones al defensor pase a la Capital de Provincia el Señor Alcalde lo más pronto que le sea posible.

01-08-1890. Apaa p. 1º. Informe del Alcalde a propósito del recurso de D. Félix Pérez Cristín, contratista de traída de aguas.

El Sr. Alcalde dio cuenta de su viaje a la Capital de Provincia: de haber hecho entrega de los expedientes de la subasta de aguas al Sr. Gobernador, y de los pasos dados para nombrar abogado y procurador que defiendan al Ayuntamiento en el recurso entablado por D. Félix Pérez Cristín en el Tribunal Contencioso Administrativo dando las instrucciones convenientes al abogado defensor. El Ayuntamiento quedó enterado.

12-09-1890. Apaa p. 5º. Autorizaciones a propósito del recurso de D. Félix Pérez Cristín, contratista de traída de aguas.

Habiendo entrado en el salón previo permiso el escribano de actuaciones D. Félix Martínez Gascón y en virtud de providencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de León practicó la diligencia de notificación y emplazamiento a este Excmo. Ayuntamiento con entrega de la correspondiente cédula en el recurso promovido por el procurador D. Gregorio Gutiérrez a nombre de D. Félix Pérez Cristín en el expediente administrativo sobre inteligencia y cumplimiento del contrato celebrado con esta Corporación para la ejecución de las obras de conducción de aguas potables a la Ciudad.

El Ayuntamiento después de firmar la diligencia por unanimidad acordó autorizar con facultades amplias a D. Lorenzo López Blanco, Regidor Síndico de este Ayuntamiento, para que en su nombre y representación conteste a dicha demanda administrativa siguiéndola por todos los trámites, hasta su terminación y haciendo extensiva la autorización para que pueda otorgar poder a favor del procurador de León que tenga por conveniente para contestar y seguir el citado recurso.

05-10-1890. Apaa p. 1º. Comunicación del abogado a propósito del recurso del contratista de traída de aguas.

Dado cuenta de una carta del abogado de León referente al recurso que se sigue en el Tribunal Contencioso Administrativo referente a la forma que cree puede contestarse a la demanda. El Ayuntamiento acordó quedar enterado.

10-10-1890. Apaa p. 1º. Nombrar guarda de la fuente y tubería de Fontoria, al alcalde pedáneo.

A una instancia presentada por la Junta Administrativa del pueblo de Fontoria, Ayuntamiento de Villamejil, pidiendo que el guarda de la fuente y trayecto de la tubería hasta la fuente de La Carrera sea encargado el alcalde pedáneo que lo fuese de dicho pueblo, y no a un particular como está en el día, el Ayuntamiento teniendo en cuenta las razones indicadas en la solicitud acordó relevar al guarda nombrado, designando para dicho cargo al Alcalde Pedáneo de Fontoria, quedando en libertad de obrar en lo sucesivo como mejor convenga a los intereses del municipio, si notase faltas en este servicio.

09-11-1890. Apaa p. 4º. Embrear tubería del paso del puente de Sopeña.

Que se proceda inmediatamente a embrear la tubería del paso del puente de Sopeña para evitar cualquiera rotura o desperfectos de la misma.

19-11-1890. Apaa p. 1º. Comunicación del abogado a propósito del recurso de D. Félix Pérez Cristín, contratista de traída de aguas.

Dado cuenta de una carta del abogado defensor del Ayuntamiento para seguir el recurso contencioso administrativo entablado por el contratista del primer trozo de la traída de aguas D. Félix Pérez Cristín sobre cumplimiento del contrato, en un incidente promovido por este municipio para que no se diese curso al principal hasta que no se hubiese agotado la vía administrativa, cuyo recurso fue denegado.

El Ayuntamiento acordó quedar enterado, y que para dar instrucciones al abogado para contestar a la demanda, pase a León el concejal D. Pedro García Calvo como más enterado de lo ocurrido con el contratista señor Pérez Cristín durante la obra.

23-11-1890. Apaa p. 3º. Informe a propósito del recurso de D. Félix Pérez Cristín, contratista de traída de aguas.

Por el concejal D. Pedro García Calvo se dio cuenta del viaje que hizo en virtud del acuerdo de la Corporación y de la larga entrevista que tuvo con el abogado defensor del Ayuntamiento en el recurso contencioso administrativo dándole cuantas noticias y explicaciones pidió para poder contestar con acierto a la demanda.

El Ayuntamiento acordó quedar enterado.

26-12-1890. Apaa p. 2º. Demanda de D. Félix Pérez Cristín, contratista de traída de aguas, encargo de preparar pruebas

Igualmente se dio cuenta de la copia del escrito de contestación a la demanda entablada en el Tribunal Contencioso Administrativo de León por D. Félix Pérez Cristín sobre el cumplimiento del contrato del primer trozo de traída de aguas, y copia también de las preguntas que han de hacerse a los testigos y juratorio al demandante.

El Ayuntamiento acordó quedar enterado y que el concejal D. Pedro García Calvo y Sindico se ocupen de preparar las pruebas y nombres de los testigos.

02-01-1891. Apaa p. 6º. Demanda de D. Félix Pérez Cristín, contratista de traída de aguas, nota de los testigos.

Igualmente se acordó que el Regidor Síndico y Concejal D. Pedro García Calvo formen y remitan al procurador que defiende a esa Corporación en León en el pleito con D. Félix Pérez Cristín, nota de los testigos que han de declarar en el término de prueba.

20-02-1891. Apaa p. º. Demanda de D. Félix Pérez Cristín, contratista de traída de aguas, pago por derechos cumplimentar exhortos.

Presentadas dos cuentas por el Pror. D. Marcelo García de derechos devengados en este Juzgado para cumplimentar dos exhortos de la Audiencia de León en el pleito contencioso administrativo que se sigue con D. Félix Pérez Cristín, contratista del primer trozo de la traída de aguas, el Ayuntamiento acordó que se expida libramiento por las cantidades que en dichas cuentas se expresan dando las gracias al Concejal y Procurador de este Juzgado D. Marcelo García por su abnegación en no cobrar derechos por sus trabajos en los citados exhortos.

27-02-1891. Apaa p. 13º. Demanda de D. Félix Pérez Cristín, contratista de traída de aguas, gastos desplazamientos.

Presentada por el concejal D. Pedro García Calvo una cuenta de gastos hechos por la Comisión que pasó a León a tratar asuntos de esta Corporación, y otro viaje hecho por el mismo para dar instrucciones en el pleito con D. Félix Pérez Cristín, el Ayuntamiento acordó aprobarla, y que por su importe se expida libramiento con cargo al capítulo correspondiente.

08-03-1891. Apaa p. 2º. Liquidar expropiaciones e indemnizaciones en Fontoria y La Carrera.

Se acordó también que la Comisión de Aguas proceda sin levantar mano a practicar la liquidación de expropiaciones e indemnizaciones a los pueblos de Fontoria y La Carrera.

20-03-1891. Apaa p. 7º. Instancia vecinos de Fontoria, pase a informe.

A otra instancia de los vecinos de Fontoria remitida por la Alcaldía de Villamejil, se acordó que pase a la Comisión nombrada para entender en este asunto.

10-04-1891. Apaa p. 11º. Liquidaciones indemnización en Fontoria y La Carrera, que certifiquen de la utilidad líquida de cada finca.

Se acordó también que para apreciar la indemnización a los vecinos de Fontoria y La Carrera por la traída de aguas, por el Señor Alcalde se oficie a los alcaldes de Villamejil y Otero para que certifiquen de la utilidad líquida de cada finca remitiéndoles copia de las que constan en las instancias presentadas.

07-04-1891. Apaa p. 3º. Pleito de D. Félix Pérez Cristín, contratista de traída de aguas, comunicación de fecha y petición de fondos.

Dada cuenta de una carta del Procurador de León encargado de la defensa del pleito contencioso administrativo que se sigue con D. Félix Pérez Cristín contratista del primer trozo de traída de aguas potables, manifestando que la vista de dicho pleito tendrá lugar el veinte y uno corriente, y que se le remesen setecientas cincuenta pesetas para atender a los gastos, y que ya remitirá en su día la cuenta.

El Ayuntamiento acordó que se le envíe la suma citada expidiéndose libramiento con cargo al capítulo correspondiente y al de improvistos del próximo año por no haber bastante consignación en el corriente. No creyendo necesaria la asistencia a la vista de ningún concejal.

08-05-1891. Apaa p. 5º. Pleito de D. Félix Pérez Cristín, contratista de traída de aguas, fallo de absolución.

Dado cuenta de la copia de la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de León a la demanda entablada contra este Ayuntamiento por el contratista de la traída de aguas D. Félix Pérez Cristín, el Ayuntamiento acordó quedar enterado habiendo visto con satisfacción el fallo de absolución.

08-05-1891. Apaa p. 6º. Liquidación indemnizaciones vecinos de Fontoria, recibida certificación.

Se dio cuenta del oficio y certificación remitida por el Alcalde de Villamejil de los vecinos de Fontoria que se creen perjudicados en sus fincas por falta de riego con la traída de aguas de la fuente de aquel pueblo en la cual se expresa la cantidad que tiene anillarada [(asignada)] cada finca.

El Ayuntamiento acordó que se una a los antecedentes, hasta que llegue otra certificación pedida al Alcalde de Otero por el mismo asunto. Y que se oficie al Alcalde citado de Villamejil para que haga saber a los vecinos de Fontoria interesados que nombren perito por su parte para que en unión con el que designe este Ayuntamiento procedan a la tasación de perjuicios.

08-05-1891. Apaa p. 9º. Arreglo tejado depósito de agua.

Igualmente acordó el Ayuntamiento arreglar el tejado del depósito de agua potable encargando a la Comisión de Obras de este servicio bajo la dirección del Maestro, dando principio lo antes posible para evitar filtraciones.

15-05-1891. Apaa p. 1º. Liquidación indemnizaciones vecinos de Fontoria y La Carrera, verificar tasación de fincas que han sufrido daños.

El Ayuntamiento acordó designar al Maestro de Obras D. Antonio González del Campo perito por su parte para que en unión con los que nombren los vecinos de Fontoria y La Carrera procedan a verificar la tasación de las fincas que se dice han sufrido daños en ambos pueblos por consecuencia de la traída de aguas a esta Ciudad.

22-05-1891. Apaa p. 1º. Instancia Junta Administrativa de Fontoria, indemnizaciones por metro de agua, pase a informe.

Dado cuenta de una instancia presentada por el alcalde pedáneo presidente de la Junta Administrativa del pueblo de Fontoria pidiendo indemnización por el metro de agua tomado de la fuente del mismo para conducirlo a esta Ciudad; el Ayuntamiento acordó que pase a la Comisión respectiva para que emita dictamen.

29-05-1891. Apaa p. 1º. Comunicación nombrando perito para tasación de fincas de Fontoria.

Se dio cuenta de una comunicación del Alcalde de Villamejil nombrando perito para la tasación de las fincas de Fontoria, el Ayuntamiento acordó que se una a los antecedentes, y que se oficie a dicho Alcalde que el domingo próximo treinta y uno pase la Comisión respectiva con el perito tasador Maestro de Obras con objeto de proceder a la tasación de las fincas, en unión con el nombrado por los propietarios Juan González, y a quien se cite para las diez de la mañana.

05-06-1891. Apaa p. 2º. Instancia Junta Administrativa de Fontoria, indemnizaciones por metro de agua, aprobar dictamen Comisión.

Dado cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Aguas a la instancia presentada por el Alcalde Pedáneo Presidente e individuos de la Junta Administrativa del pueblo de Fontoria pidiendo indemnización de los perjuicios ocasionados al común de los vecinos por efecto de la concesión de aguas potables concedidas a esta Ciudad, el Ayuntamiento acordó por unanimidad aprobar dicho dictamen en todas sus partes y que se oficie al Alcalde de Villamejil con inserción del mismo y de este particular de acta para que disponga se notifique al Presidente y demás individuos de la Junta Administrativa del pueblo de Fontoria.

05-06-1891. Apaa p. 4º. Cuenta de gastos viajes a Fontoria.

Presentada la cuenta de gastos hechos por la Comisión y Maestro de Obras en los viajes a Fontoria para la tasación de fincas que se dicen perjudicadas con la traída de aguas, el Ayuntamiento acordó aprobarla, y que por un importe de treinta y tres pesetas se expida libramiento con cargo al capítulo correspondiente.

02-08-1891. Apaa p. 7º. Pleito de D. Félix Pérez Cristín, contratista de traída de aguas, abono costas y gastos.

Con vista de la cuenta final presentada por el Procurador de León que defendió a este Ayuntamiento en el pleito contencioso administrativo con D. Félix Pérez Cristín, contratista de obras, se acordó abonarle las ciento sesenta y seis pesetas resto del importe de costas y gastos.

13-09-1891. Apaa p. 2º. Instancia de D. Félix Pérez Cristín, contratista de traída de aguas, abono por el tercer plazo vencido.

Se dio cuenta de una instancia presentada por D. Félix Pérez Cristín contratista de aguas del primer trozo, para que se le abone la cantidad que dice se le adeuda por el tercer plazo vencido, y otras reclamaciones que en la misma indica, el Ayuntamiento acordó que por el Señor Presidente se oficie al Señor Pérez Cristín para que se presente a cobrar en Depositaria veinte y cinco mil seiscientas ochenta y cinco pesetas, correspondientes al tercer plazo vencido que se hallan consignadas al efecto en el presupuesto aprobado para el último año económico de mil ochocientos noventa a noventa y uno y del presente presupuesto si no hubiese cantidad bastante en arcas de último año, sin perjuicio de cualquier reclamación u observación que tanto este Ayuntamiento como aquél puedan hacer sobre el particular.

27-09-1891. Apaa p. 1º. Informe viaje a Fontoria, escasez en los manantiales.

Por el Señor Alcalde se dio cuenta del viaje que hizo a Fontoria manifestando que viene poco agua por efecto de la escasez en los manantiales siendo necesario tomar alguna medida, el Ayuntamiento acordó comisionar al Señor Alcalde y Síndico interino D. Manuel Alonso Franco para pasar a Fontoria y cualquiera otro concejal que guste para gestionar todo lo necesario a fin de que no falte agua en las fuentes públicas.

04-10-1891. Apaa p. 4º. Cambios en asignación a guardas de conducciones de agua.

Acordó el Ayuntamiento que se rebajen al guarda de las aguas que vive en Sopeña veinte y cinco pesetas de su asignación como tal, creando otro guarda que será el Alcalde Pedáneo que es o fuere del pueblo de La Carrera con la asignación anual de cien pesetas, para cuide la fuente y tubería de dicho pueblo hasta la entrada del de Sopeña.

04-10-1891. Apaa p. 5º. Viaje para ultimar indemnizaciones a vecinos de Fontoria y La Carrera.

También acordó que el jueves próximo ocho corriente a las nueve de la mañana pase la Corporación a los pueblos de Fontoria y La Carrera con objeto de ultimar la cuestión de indemnizaciones a los vecinos que han sufrido perjuicios en sus fincas por la falta de riego a causa de la traída de aguas a esta ciudad.

11-10-1891. Apaa p. 1º. Informe del viaje a Fontoria para ultimar indemnizaciones.

Por el Señor Presidente se dio cuenta del viaje hecho con el concejal D. José Carreto y Secretario, por no haber concurrido más concejales, sin embargo de haberles pasado oficio circular, al pueblo de Fontoria, habiendo tratado con el Alcalde Pedáneo y Junta Administrativa del mismo respecto a indemnizaciones a los vecinos perjudicados por falta de riego en sus fincas, habiendo ofrecido por indemnización setecientas cincuenta pesetas y doscientas cincuenta por gratificación al Concejo, y que el pedáneo y vecinos pedía mil doscientas cincuenta, el Ayuntamiento en su vista acordó: que teniendo en cuenta lo consignado en el presupuesto del año último para este objeto, no encuentra inconveniente en que se den las mil doscientas cincuenta pesetas que piden el pedáneo y vecinos de Fontoria, siempre que se verifique con las formalidades y documentos necesarios, nombrando para entender en este asunto, y en el de igual género del pueblo de La Carrera, una Comisión compuesta del Señor Alcalde, primero y segundo Teniente, Regidor Síndico y concejal D. José Carreto con facultades amplias para todo, dando cuenta de su resultado a esta Corporación.

20-12-1891. Apaa p. 10º. Explorar vecindario de La Carrera para mayor suministro de agua.

Que la Comisión de Obras explore al vecindario del pueblo de La Carrera por si fuese posible tomar toda el agua de la Fuente Grande del mismo.

03-04-1892. Apaa p. 7º. Contención del gasto ante el pago del cuarto plazo de la traída de aguas.

Los Concejales D. Santiago Fernández y don Andrés Alonso presentaron la proposición que a la letra dice así: “Los concejales que suscriben hacen a la Excma. Corporación la proposición siguiente: Teniendo que pagar a Don Félix Pérez Cristín, contratista de las aguas traídas a esta Ciudad el cuarto plazo, que asciende a veinticuatro mil ciento siete pesetas cincuenta céntimos, el día primero de septiembre del presente año, las cuales constan en presupuesto; se ruega a la Corporación se abstenga por todos los medios posibles de hacer más gastos que los precisos e indispensablemente necesarios, a fin de tener en Caja la expresada cantidad para el mencionado día; y toda vez que los recursos que figuran en los ingresos en el presupuesto adicional son notoriamente irrealizables produciéndose por consecuencia un déficit considerable si llegaran a realizarse los gastos presupuestados bajo la errónea base de dichos ingresos. Astorga tres de marzo de mil ochocientos noventa y dos.”

El Señor Presidente manifiesta que toma en consideración la proposición presentada, puesto que todos los señores concejales están en el mismo modo de pensar, debiendo hacer presente que en diez seis de septiembre último, fecha en que se pagó al señor Pérez Cristín el tercer plazo de su contrato se extendió un libramiento de cuatro mil ochocientas diez y nueve pesetas con cargo al presupuesto corriente, cantidad que indudablemente ha de resultar en déficit al pagar el cuarto plazo, y que se subsanará con lo presupuestado en el corriente ejercicio.

05-07-1892. Apaa p. 3º. Petición del desglose del expediente de traída de aguas.

Que se escriba al Procurador de este Ayuntamiento en el pleito contencioso-administrativo seguido contra D. Félix Pérez Cristín, en el Tribunal de León para que pida el desglose de todo el expediente de traída de aguas, reclamado por dicho tribunal durante la sustanciación de dicho recurso.

09-08-1892. Apaa p. 1º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, liquidación final e indemnizaciones, pase a informe.

A una instancia presentada por D. Félix Pérez Cristín, contratista de la obra de la primera sección de la traída de aguas potables a esta Ciudad pidiendo se le haga la liquidación final de la misma con las indemnizaciones que cree le corresponden, el Ayuntamiento acordó que dicha instancia pase a la Comisión de Aguas para que con vista de antecedentes, emita dictamen.

28-08-1892. Apaa p. 3º. Pago cuarto plazo traída de aguas.

Por último acordó se pague al contratista de las aguas D Félix Pérez Cristín el cuarto plazo que vence el dos de septiembre próximo por un contrato de la primera sección.

06-09-1892. Apaa p. 2º. Realizado pago cuarto plazo traída de aguas

Por el Señor Presidente se manifestó que en el día dos del corriente se hizo el pago al contratista de la primera sección de traída de aguas D. Félix Pérez Cristín del cuarto plazo de su contrata importando veinte y cuatro mil ciento siete pesetas cincuenta céntimos. El Ayuntamiento aprobó dicho pago por ser plazo vencido.

18-10-1892. Apaa p. 11º. Arreglar el desglose del pleito de traída de aguas.

Del mismo modo se acordó; que el Regidor Síndico y Concejal Señor García Sabugo pasen a León para ver de arreglar la forma en que se ha de verificar el desglose del pleito contencioso administrativo seguido contra este Ayuntamiento por D. Félix Pérez Cristín a que se halla unido el expediente general, planos y demás para la traída de aguas potables a la Ciudad practicando las diligencias necesarias al objeto.

23-10-1892. Apaa p. 1º. Acuerdo de desglose del pleito de traída de aguas.

... ( se consiguió que ) el Tribunal acordase el desglose del expediente general de traída de aguas, que estaba unido al pleito promovido por D. Félix Pérez Cristín, extractando lo más preciso para evitar mayores gastos, y que se recogerá el expediente tan pronto se haya verificado dicho desglose. El Ayuntamiento acordó quedar enterado, encargando a los Señores que activen lo posible este asunto.

28-02-1893. Apaa p. 2º. Pleito de traída de aguas, pago costas.

Así mismo se acordó satisfacer al Procurador de León D. Gumersindo González la suma de ciento cincuenta y seis pesetas diez céntimos, saldo que resultó a su favor en la cuenta de costas que rindió con motivo del pleito contencioso administrativo que se siguió por este Ayuntamiento contra D. Félix Pérez Cristín, contratista de obras del primer trozo de conducción de aguas a esta ciudad.

28-02-1893. Apaa p. 3º. Averiguar paradero expediente traída de aguas.

Por iniciativa del Concejal Sr. Alonso Franco, acordó el Ayuntamiento se hiciesen las gestiones debidas para averiguar el paradero del expediente de conducción de aguas potables a esta Ciudad que se remitió al tribunal de lo contencioso cuando se apeló al pleito a que se hace referencia anteriormente.

30-07-1893. Apaa p. 3º. Cambio encargado vigilancia tubería conducción de aguas.

Propuso el Regidor Síndico y así lo acordó el Ayuntamiento sustituir a Sebastián Nistal García, encargado en la vigilancia de la tubería de aguas potables desde Sopeña a esta Ciudad por su falta de cumplimiento y haber trasladado su residencia al pueblo de San Justo, nombrando en su lugar al vecino del citado pueblo de Sopeña D. Pedro Casas Cuesta, quien disfrutará el sueldo o gratificación consignada en el presupuesto para el citado cargo.

03-09-1893. Apaa p. 4º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, liquidación final y reintegro de perjuicios por su demora, pase a informe.

Dada cuenta de una instancia suscrita por D. Félix Pérez Cristín, contratista de las obras de conducción de aguas potables a esta ciudad, pidiendo se practique la liquidación definitiva de las mismas y reintegro de los perjuicios que se la causan por su demora; acordó la Corporación informe la Comisión de Hacienda respecto a la pretensión del Sr. Pérez Cristín.

10-09-1893. Apaa p. 4º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, liquidación final y reintegro de perjuicios por su demora, que concrete su petición.

Como resolución a la instancia presentada a D. Félix Pérez Cristín y que se dio cuenta en la sesión anterior, acordó el Ayuntamiento que el interesado concrete su petición al objeto de ver que cantidad reclama por reintegro de perjuicios y al mismo tiempo proponga la forma y persona o personas que han de intervenir en la liquidación definitiva la que el Ayuntamiento está dispuesto a verificar.

24-09-1893. Apaa p. 3º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, propone bases para una liquidación definitiva, pase a informe.

Dada cuenta de una instancia de D. Félix Pérez Cristín, contratista de obras del primer trozo de conducción de aguas, proponiendo las bases para una liquidación definitiva, acordó el Ayuntamiento que con los antecedentes pase a las comisiones de Hacienda y Aguas para informe.

01-10-1893. Apaa. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, propone bases para una liquidación definitiva, queda en suspenso.

Se dio cuenta del informe emitido por las comisiones de Hacienda y Aguas en la instancia de D. Félix Pérez Cristín proponiendo las bases para una liquidación definitiva de las obras de conducción de aguas a esta Ciudad. Pedida la palabra el Sr. Regidor Sindico hizo una breve explicación de lo que resultaba del expediente en apoyo de lo propuesto por las citadas comisiones que considera beneficioso para el Municipio, porque si bien se agravará su presupuesto en más de ocho mil pesetas aproximadamente, en cambio adquiriría ochenta y cuatro tubos de hierro de imprescindible necesidad para el servicio de las aguas, aparte de terminar un asunto tan enojoso para la Corporación que sometiéndolo al Ingeniero de Provincia originaría gastos excesivos.

Manifestó a esto el Concejal Sr. Fernández que no conocía el expediente de aguas ni el asunto que se discutía y por tanto no podía apreciar si era beneficioso o no para el Ayuntamiento mas por lo mismo de que se trataba de un asunto de grande importancia suplicaba a la Corporación suspendiese el acuerdo para la próxima sesión a fin de que pudiera ser estudiado y resuelto por los Concejales que no se hallaban presentes. Aceptada por todos esta proposición se acordó por unanimidad de que en la sesión próxima se de cuenta otra vez del expediente.

08-10-1893. Apaa p. 7º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, propone bases para una liquidación definitiva, aplazado asunto.

Puesto a discusión el dictamen de las Comisiones de Hacienda a que se refiere el pormenor cuarto del acta anterior, pidió la palabra el Sr. Fernández y dijo que habiendo examinado el expediente notaba desde luego en él informalidades tanto por parte del Contratista como del Ayuntamiento. Es este estado, previa la venia del Presidente se retiró del salón de sesiones el citado Concejal por exigírselo asuntos particulares de familia que no podía demorar, por lo que, y teniendo que leer la consulta de un letrado referente al caso, acordó el Ayuntamiento aplazar el despacho de este asunto para otra sesión.

29-10-1893. Apaa p. 6º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, propone bases para una liquidación definitiva, rechazada.

Dada cuenta de la instancia suscrita por el Contratista de aguas D. Félix Pérez Cristín de fecha veintitrés de septiembre pasado en la que propone las bases de un arreglo para terminar la cuestión pendiente con él, sobre liquidación definitiva de las obras de conducción de aguas potables a esta Ciudad, la Corporación después de deliberar sobre este asunto resolvió rechazar como inadmisibles las bases segunda y tercera de dicha instancia, aceptando únicamente la primera y que se manifieste al interesado para que manifieste si está conforme.

12-11-1893. Apaa p. 1º. Subasta y adjudicación tubos de hierro y plomo.

La subasta y adjudicación de ochenta y un tubos de hierro y cuatrocientos kilogramos de plomo, verificada el cinco del corriente se adjudicó definitivamente a D. Félix Pérez Cristín.

26-11-1893. Apaa p. 5º. Honorarios consulta sobre liquidación definitiva traída de aguas.

Se dispuso satisfacer al letrado D. Tiburcio Gómez Casado la suma de diez pesetas como honorarios de su consulta que le hizo el Ayuntamiento en el expediente sobre liquidación definitiva al contratista de conducción de aguas.

31-12-1893. Apaa p. 8º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, reconocimiento de la fecha de recepción provisional de las obras de traída de aguas.

Leído el dictamen de la Comisión de Aguas a la instancia de D. Félix Pérez Cristín a que se refiere el acuerdo del día cuatro, el Ayuntamiento acordó por unanimidad reconocer como fecha de recepción provisional de las obras de conducción de aguas potables de esta Ciudad, la de primero de julio de mil ochocientos ochenta y nueve.

15-07-1894. Apaa p. 4º. Proposición nuevo depósito de agua

Se dio cuenta de la proposición suscrita por el Sr. Concejal Primer Teniente D. Andrés Alonso Rodríguez, respecto a la construcción de otro depósito de aguas de mayor capacidad que el actual en punto conveniente, para acoger las sobrantes en el invierno con el objeto de evitar en lo posible la escasez en el estiaje, y en su poyo expuso el Señor proponente que, si bien la construcción de un nuevo depósito, no resuelve completamente el problema, puesto que se necesita mayor cantidad de agua, siendo lo probable que, más adelante, el Ayuntamiento tenga que hacer un sacrificio al efecto, por de pronto remedia una necesidad imperiosa y puede servir para que, cuando se aumente el caudal conducido, haya punto en que recogerla, subviniendo entre tanto, a orillar el inconveniente de la escasez, teniendo un pequeño repuesto de la sobrante en el invierno, para reponer la falta que se nota en el verano, si bien reconocía ser una obra que no podía emprenderse desde luego.

El Señor Presidente contestó que aceptaba en todo la proposición del Señor Alonso Rodríguez por creer la obra de suma conveniencia, y a su juicio, si el Ayuntamiento lo acordaba así, procedía procurar prepararla, como también los recursos para ella, a fin de intentar que se consignaran ya en el presupuesto adicional.

Discutido suficientemente el asunto, se acordó la necesidad de hacer un depósito de mayor cabida para las aguas potables en punto conveniente, que el maestro de obras se encargue de calcular su coste, y proponer lo que juzgue conveniente; que la Comisión de Hacienda vea en que forma podrán arbitrarse recursos, y que en el presupuesto adicional se consigne el todo o la parte que se pueda con destino a tan importantes obras.

15-07-1894. Apaa p. 5º. Reunir fondos para completar el pago del plaza al contratista de aguas.

Con este motivo se propuso reunir fondos para completar el pago del plazo al contratista de aguas, cuyo plazo vence en dos de septiembre próximo, no siendo suficiente la cantidad existente en arcas con lo que pueda recaudarse para este objeto hasta aquella fecha, y se acordó reproducir el acuerdo séptimo de la sesión ordinaria de veintidós de abril último, que dice así: “Se acordó que conforme a la autorización concedida a la Comisión, esta decida luego, y sin necesidad de más acuerdos pueda anunciar y hacer las subastas de todas las parcelas no excluidas, para los días que tuviera por conveniente señalar, instruyendo los expedientes, fijando los anuncios y presidiendo los remates” en representación del Ayuntamiento, todo con arreglo a lo dispuesto en la Ley de diez y seis de junio de mil ochocientos sesenta y cuatro y demás cuerpos legales vigentes.

09-03-1894. Apaa p. 7º. Nombramiento de guarda de aguas.

Dada cuenta del dictamen de la Comisión proponiendo el nombramiento de guarda de aguas en Sopeña a favor del Concejo, como los de Fontoria y La Carrera, siempre que aquel, y en su nombre el Pedáneo y Junta Administrativa queden responsables de los desperfectos que pudieran ocurrir por falta de vigilancia, el Ayuntamiento acordó aprobarlo en todas sus partes, y que se haga saber al Concejo de dicho pueblo. A propósito de este asunto dijo el Señor Presidente que por el fontanero se le había denunciado que en Carneros se había abierto una zanja por encima de la cañería de aguas; que había requerido a los interesados, por conducto del pedáneo, y que no habían querido cerrar la zanja.

En vista de estos datos, el Ayuntamiento acordó averiguar si la zanja abierta lo había sido por punto fuera del acostumbrado, o de forma que se causara perjuicio a las obras, en cuyo caso se demandará al que la abrió para que reponga las cosas a su estado anterior y pague los daños y perjuicios.

16-03-1894. Apaa p. 14º. Comunicación a los encargados de recoger el expediente de abastecimiento de aguas.

Del propio modo se acordó que se pase una comunicación a los señores concejales a quienes el Ayuntamiento confió la misión de recoger de la Audiencia Provincial el expediente de abastecimiento de aguas potables a esta Ciudad, para que manifiesten su paradero, entregando con toda brevedad en Secretaría, y rindan la cuenta documentada de los gastos que dicen ocasionados con este objeto.

30-03-1894. Apaa p. 2º. Reparación conducciones de aguas.

Dada cuenta de que el Concejo de Carneros y Sopeña, encargado de la guarda de aguas, avisa, por conducto del pedáneo, que se hallan al descubierto en muchos puntos las maderas del cajón de la cañería en el puente de Sopeña; se acordó que la Comisión de Aguas se encargue de mandar que se de una mano de pintura, bien cargada de aceite, para resguardarla de la intemperie.

06-04-1894. Apaa p. 8º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, liquidación definitiva y perjuicios, pase a informe.

Dada cuenta de una instancia de D. Félix Pérez Cristín, solicitando que se proceda a verificar la recepción y liquidación definitiva de las obras de traída de aguas y señalar la cantidad de perjuicios causados para su reintegro, se acordó que pase a la Comisión de Aguas para informe.

Y como en este asunto se han complicado las cuestiones y documentos, con vista de todos los antecedentes, presente el Secretario una memoria detallada de todo, para que pueda tenerla en cuenta la Comisión en su dictamen, y el Ayuntamiento en su resolución, consultando al efecto con los letrados, si fuera necesario, para acordar definitivamente lo que proceda.

Y en consideración a que no existe en archivo el expediente, y, notificados los señores concejales encargados de recogerlo en la Audiencia Provincial, no han contestado, se les comunique de nuevo que con toda urgencia lo entreguen en Secretaría, haciéndoles en otro caso responsables de su desaparición, para que pueda tenerse a la vista este dato primordial al redactar la memoria encargada.

22-04-1894. Apaa p. 8º. Comprobación reparación conducciones de aguas.

Se acordó que por la Comisión de Aguas se vea si se ha cerrado en Carneros la zanja abierta sobre la tubería de conducción de las aguas potables a esta ciudad, y en caso de no haberse hecho, o de que dicha tubería pueda tener algún perjuicio, el Procurador del Ayuntamiento demande al autor o autores de ellos, pagándose del capítulo de imprevistos los gastos que ocasiones la demanda, sin perjuicio del reintegro cuando se condene a los demandados.

20-05-1894. Apaa p. 1º. Comunicación Gobernador Civil, desestimada instancia de D. Félix Pérez Cristín, contratista de la traída de aguas.

Se dio lectura de la comunicación del Señor Gobernador Civil de la provincia, número setecientos treinta y nueve de catorce del actual, desestimando una instancia de D. Félix Pérez Cristín, contra el acuerdo de esta Corporación de veinte tres de marzo último, y el Ayuntamiento acordó quedar enterado y que se archive.

08-07-1894. Apaa p. 1º. Aumento de caudal en La Carrera.

Propuesta de expediente de expropiación para el aumento de caudal en La Carrera, para el abastecimiento de agua. Que se inicien las gestiones.

02-12-1894. Apaa p. 1º. Indagaciones extravío expediente de aguas.

Dada cuenta de una comunicación del Sr. Ingeniero Jefe de la provincia remitiendo copia del oficio de agosto de 1891, en que esta Alcaldía acusa recibo de dos carpetas que contienen el expediente de aguas, que, por tanto, debería obrar en este archivo, se acordó que se oficie inmediatamente a D. Justo Diez López y D. Fabián Salvadores, encargados de recogerlo de la audiencia por el Ayuntamiento anterior, y al secretario D. Emilio García Sabugo, anterior del actual, preguntando la razón de no haberlo entregado, y, con sus contestaciones, proceder a instruir el expediente de averiguación de su proceder y exigir la responsabilidad que resulte.

09-12-1894. Apaa p. 1º. Indagaciones extravío expediente de aguas.

Dada cuenta de una comunicación del secretario jubilado D. Pedro Diez López, participando que los expedientes de aguas fueron remitidos a León para unir a un pleito contencioso entablado por D. Félix Pérez Cristín y que no han sido devueltos, siendo inexacto este último extremo, se acordó se le faciliten copias de los registros y demás antecedentes que obran en Secretaria, y se le haga saber que inmediatamente entregara lo que falta de dichos expedientes, pues en otro caso se le exigirá la responsabilidad que proceda.

24-03-1895. Apaa p. 6º. Gastos juicio asunto de aguas.

Se dio cuenta de la que presenta el procurador de León D. Máximo Camino, por sus agencias del año pasado, gastos en el juicio seguido, y consulta de letrados en el asunto de aguas, y se acordó que se le pague.

15-05-1895. Apaa p. 1º. Arreglo de la fuente grande de La Carrera.

25-08-1895. Apaa p. 1º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, liquidación definitiva, pase a informe.

Se dio cuenta de una solicitud de D. Félix Pérez Cristín, contratista que fue de la traída de aguas, en la que solicita que si resultara cierta a falta de fondos para el pago del plazo de aguas que vence a primeros de septiembre próximo, que se arbitren por el Ayuntamiento los recursos necesarios, bien acudiendo a un presupuesto extraordinario o por los medios más rápidos posibles; al mismo tiempo pide también se despache la recepción, medición y liquidación de las obras a que en anteriores solicitudes se ha referido. El Ayuntamiento acordó pasar dicha instancia a las Comisiones de Aguas, Hacienda y Presupuestos para que informen.

08-11-1896. Apaa p. 3º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, liquidación definitiva, pase a informe.

Se dio cuenta también de otra de D. Félix Pérez Cristín, en solicitud a que se proceda a la recepción, medición y liquidación definitiva con las obras de traída de aguas, se acuerde el plazo del pago séptimo y octavo de dicha contrata, y se señale la cantidad de perjuicios causados por su reintegro.

La Corporación después de hacer constar que también deseaba se hiciera la liquidación definitiva, puesto que hasta la fecha los plazos satisfechos al mencionado contratista, han sido a buena cuenta, y de manifestar el Sr. Alcalde-Presidente que si el séptimo plazo no se satisfizo, fue debido a que el Ayuntamiento anterior, como la Corporación sabe, no dejó en arcas cantidad alguna, dejando en cambio algunos créditos obligatorios sin satisfacer, dando lugar esto a que se instruyera un expediente de responsabilidad, a fin de averiguar las causas que motivaron el que dichos créditos quedaran sin satisfacer, y que en cuanto al segundo plazo, o sea, el correspondiente a este año, cree se podrá satisfacer en el próximo mes de diciembre, por unanimidad se acordó pasar la referida instancia a la Comisión de Aguas para que informe.

17-10-1897. Apaa p. 1º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, satisfacer plazos vencidos, pase a informe.

Se dio cuenta de una instancia suscrita por don Félix Pérez Cristín, contratista que fue de la traída de aguas, en la que solicita que se le satisfagan los plazos vencidos, y se determine la cantidad que se le debe indemnizar por daños y perjuicios, y se nombre un ingeniero que redacte los documentos de medición final, recepción provisional y la liquidación definitiva.

Terminada la lectura de la misma, el Sr. Síndico hace constar que no debiera admitirse dicha solicitud, por venir redactada en términos poco respetuosos para la Corporación.

El Sr. Segundo Teniente se expresa en análogo sentido, y el Sr. Blanco dice que el solicitante está en su perfecto derecho en pedir lo que se le debe, así como también se hace muy poco favor la Corporación, que consigna en sus presupuestos veinte mil pesetas par pagar a dicho contratista, y no le satisface cantidad alguna; por otra parte aduce el Sr. Blanco que le parece razonable que el contratista pida se nombre un ingeniero para que se haga la liquidación, pues de ese modo sabrá la Corporación lo que debe a dicho señor, y no tendrá necesidad de encontrarse en descubierto con el mismo, y termina manifestando el Sr. Blanco que la instancia no es irrespetuosa, como dicen los señores Sabugo y Martínez Carro, puesto que el solicitante no hace otra cosa que pedir lo suyo.

El Sr. Síndico insiste en que en la solicitud se vierten especies nada respetuosas para la Corporación, y llama la atención de los Sres. Concejales a fin de que se fijen en aquella.

El Sr. Alcalde-Presidente que el no estar hecha la liquidación ha sido causa de que se le hayan venido entregando cantidades a buena cuenta al Contratista, y que si el Contratista hubiera presentado ésta, como era su deber, no estaría la cosa así; por otra parte, que siendo concejal y alcalde accidental el Sr. Blanco se consignaron también en el presupuesto veinticinco (ó 21) mil setecientas cincuenta pesetas, y no se le pagó cantidad alguna al Contratista, extrañándole por lo tanto que venga ahora el Sr. Blanco con tales cargos.

El Sr. Blanco dice que siendo él concejal no se le dejó de abonar plazo alguno al Contratista, puesto que el plazo a que se refiere el Sr. Alcalde, no terminó hasta septiembre, y él ceso en el cargo de alcalde accidental en treinta de junio.

El Sr. Alcalde dice que como se le habrá de pagar en la fecha que el plazo vencía, o sea, en el mes de septiembre, cuando en primero de julio de aquel año, al encargarme de la Alcaldía, me encontré con que después de no haber en arcas cantidad alguna, se adeudaba una buena suma por contingente provincial, concelarios, a más de veintiuna [(ó 25)] mil setecientas cincuenta pesetas que había consignadas para el referido plazo, aparte de otras cantidades que también hubo de satisfacer, aunque procedía de obligaciones contraídas por la Corporación a que pertenecía el Sr. Blanco; así que no sabe con que se iba pagar dicho plazo, y termina el Sr. Alcalde proponiendo pase la referida solicitud a la Comisión de Aguas que la estudie e informe. Con lo cual, y dado el asunto por suficientemente discutido, por unanimidad se acuerda pasar la mencionada instancia a la Comisión de Aguas para que dictamine.

07-11-1897. Apaa p. 3º. Pregunta respecto a la instancia de D. Félix Pérez Cristín, contratista de la traída de aguas.

Del Sr. Blanco pregunta que había resuelto la Comisión respecto de la instancia de D. Félix Pérez Cristín. El Alcalde Presidente manifestó que la mencionada instancia está en estudio y a consulta de dos Sres. Letrados.

28-01-1898. Apaa p. 17º. Instancia D. Félix Pérez Cristín, contratista traída de aguas, satisfacer plazos vencidos y liquidación definitiva, pase a informe.

Se dio cuenta de una instancia de D. Félix Pérez Cristín, contratista de la construcción de las obras para la conducción de aguas potables, solicitando se le satisfagan los plazos vencidos y se haga la liquidación definitiva, el Ayuntamiento acordó por unanimidad que la Comisión de Hacienda auxiliada por el Contador, se entiendan con el referido Contratista y formulen una memoria de cuanto resulte respecto al asunto para poder apreciar a cuanto asciende la cantidad que debe el Ayuntamiento por este concepto, y sus intereses y si se han entregado las obras provisional o definitivamente con arreglo a las condiciones del contrato, propongan el medio más ventajoso y fácil para zanjar y orillar las dificultades que surgen y en su vista pueda resolver con acierto la Corporación.

03-07-1898. Apaa p. 21º. Cortar abusos ante escasez de agua.

Y por último el Ayuntamiento en vista de la escasez de aguas potables y la baja que se observa en el depósito acordó que por el Sr. Alcalde se tomen las medidas conducentes para cortar los abusos de los que tienen agua dentro de sus casas, llegando hasta el extremo de quitársela a todos si fuese preciso por un plazo prudencial.

18-09-1898. Apaa p. 9º. Obras para evitar la turbia de aguas en Fontoria.

El síndico D. Marcelino Sabugo pide la palabra para proponer que con toda urgencia se practiquen las obras necesarias en el pueblo de Fontoria para evitar la turbia de aguas potables en casos de tormenta como sucede hasta ahora, y el Ayuntamiento comprendiendo que es una obra de absoluta necesidad acordó autorizar a los concejales D. Marcelino Sabugo y D. Miguel Alonso para que estudien las obras que hayan de ejecutarse, y den cuenta en la próxima sesión para resolver definitivamente.

25-09-1898. Apaa p. 7º. Informe verbal para evitar la turbia de aguas Fontoria.

Visto el informe verbal de la Comisión nombrada en sesión de diez y ocho del corriente respecto a las obras que es preciso hacer en el pueblo de Fontoria para evitar la turbia de las aguas potables, acordó el Ayuntamiento por unanimidad se proceda a su ejecución con toda urgencia bajo la inspección de los concejales D. Marcelino Sabugo y D. Miguel Alonso y dirección del fontanero David Martínez, empleando en el arrastre de materiales los volquetes del Ayuntamiento, los cuales trasladarán a dicho pueblo los carreros encargados de los mismos, que percibirán el aumento de sueldo de una peseta diaria mientras dure la obra.

23-10-1898. Apaa. p. 4º. Cuenta por utensilios para limpieza de la cañería de aguas en Fontoria.

Fue aprobada y se acordó el pago con cargo al capítulo 6 artículo 3º del presupuesto de una cuenta de Máximo Redondo, importante cuarenta y cuatro pesetas, por construcción de ruedas, ejes de hierro y otros utensilios con destino a la limpieza de la cañería de aguas de Fontoria.

23-10-1898. Apaa. p. 6º. Cuenta por materiales para limpieza de la cañería de aguas en Fontoria.

Por unanimidad se acordó el pago de las cuentas siguientes: ... otra de cincuenta y tres pesetas, setenta y cinco céntimos con cargo al capítulo 6º artículo 3º por cemento y cal común para las obras de la cañería de aguas de Fontoria; otra de diez y ocho pesetas, setenta y cinco céntimos con cargo al capítulo 6º artículo 3º por cemento y cal común para las mismas obras.

06-11-1898. Apaa. p. 8º. Cuenta por jornales para limpieza de la cañería de aguas en Fontoria.

Así mismo se acordó el pago con cargo a sus respectivos capítulos y artículos de las nóminas siguientes: una de ciento sesenta y cuatro pesetas, cincuenta céntimos por jornales invertidos en la cañería de aguas de Fontoria ...

04-02-1899. EHA, nº 10. Para El Sr. Alcalde.

Nuestro particular amigo el ilustrado ingeniero D. Antonio Montenegro, que proyectó y dirigió la conducción de aguas potables a esta Ciudad, llegará en este mes a Benavente, con objeto de plantear el abastecimiento de aguas para la villa zamorana.

Nos consta que dicho señor se ha interesado siempre por el mejor éxito de su obra de Astorga, y sabemos que últimamente lamentó las deficiencias observadas en el abastecimiento, debidas más bien que a la escasez de agua, a la impericia de cuantos han puesto mano en el asunto, con el buen deseo de mejorarlo.

Creemos que V., Sr. Alcalde, hará un bien al pueblo, si aprovechando la estancia del Sr. Montenegro en Benavente, le invitase a girar una detenida visita de inspección en Fontoria, en la conducción y en el depósito, seguro de que dicho señor daría instrucciones conducentes a la desaparición de los defectos que se observan.

Su talento, unido a la concienzuda y larga práctica en asuntos hidráulicos, son firme garantía del éxito; y además, casi podríamos afirmar que el Sr. Montenegro haría con gusto el viaje y la inspección de que hablamos.

Con que a verlo.

11-07-1899. EHA, nº 55. El nuevo depósito y el nuevo Ayuntamiento.

He aquí una obra cuya realización inmediata se impone a fin de evitar los muchísimos defectos de que adolece la instalación de aguas en esta Ciudad, pues no se tuvieron en cuenta para nada los adelantos ya entonces realizados, ocasionando a los accionistas gastos inútiles en las instalaciones particulares, y viéndose de continuo privados del agua cuando más la necesitan, pues hasta se cometió el desacierto de construir un depósito, cuya capacidad es tan reducida que solo puede contener 551 metros cúbicos de agua, cantidad insuficiente para atender a las primeras necesidades en una población que cuenta con más de seis mil habitantes.

Por otra parte, el nuevo depósito no solo es necesario para aumentar el caudal de aguas del modo más fácil y económico sino para no verse privada de agua la población en absoluto, cuando haya de verificarse la reparación y limpieza del ya construido. Y a cualquiera se le ocurrirá preguntar por la causa de tanto desacierto e impericia en una obra de tanta importancia, causa que puede repetirse, si como de costumbre se han de buscar preferentemente negocios y lucros para unos pocos con perjuicio de bien común o del pueblo, eterna víctima de los egoísmos de los que nos gobiernan.

Si estas obras se adjudicaran a personas de reconocida competencia y en pública y lícita subasta, procurando que no hubiera entre bastidores alguna de esa turba que ya no sabe vivir sino a caza de primas y primos, los obras del Municipio no se reducirían a ridículas comedias, y esos veinte mil duros que ingresan en las arcas municipales refluirían con creces en beneficio del pueblo.

La traída de aguas a esta población que pudo ya verificarse por la mitad de lo que costó o sea por 25.000 duros, hecha en debida forma, estaba llamada a constituir una excelente fuente de riqueza y de salud, pues podía utilizarse para diversos fines, importantísimos dentro y fuera de la Ciudad; pero en la forma que se ha hecho solo se han satisfecho las primeras necesidades, solo hay agua para beber y con mucha escasez, defecto que se puede subsanar con la construcción de un nuevo depósito en que se conserven las aguas sobrantes en la época de menor consumo.

Nosotros confiamos en que nuestro Ayuntamiento ha de emprender esta obra sin pérdida de tiempo, puesto que en su seno hay hombres avezados a grandes empresas, de excelentes energías, y que así como han sabido utilizarlas para su particular provecho, las emplearán ahora en beneficio público, dando así una prueba fehaciente de que han solicitado la representación popular no por miras bastardas, sino para promover en este pueblo la riqueza y bienestar de que tanto necesita.

18-07-1899. EHA, nº 57. Una carta, una aclaración y varias rectificaciones.

Sr. Director del Heraldo Astorgano.

Muy Sr. mío: Entre los raros números del Heraldo que llegan a mis manos, figura el correspondiente al día 11 del actual, que inserta un artículo titulado: El nuevo depósito y el nuevo Ayuntamiento. En este artículo, a vuelta de ligerezas y vaguedades, se deslizan inexactitudes de bulto, y veladas ofensas a dos entidades que llevaron a cabo la obra de mayor importancia que registra Astorga en lo que va de siglo.

Esas entidades, administrativa y técnica, fueron el Ayuntamiento presidido por D. Santiago Alonso Fuertes, y el director facultativo de la conducción de aguas, peritísimo ingeniero, D. Antonio Montenegro.

Llamo inexactitud de bulto la peregrina afirmación de que el nuevo depósito es necesario para AUMENTAR EL CAUDAL DE AGUAS.

Es inexactitud de bulto decir que en la instalación de aguas (?) de Astorga no se tuvieron en cuenta para nada los adelantos ya entonces realizados, sin decir cuáles y si eran aplicables al volumen de agua disponible para la construcción y al presupuesto de esta.

Son inexactitudes de bulto, afirmar, que en la conducción de aguas hubo desacierto e impericia; insinuar que las obras se adjudicaron a cencerros tapados, siendo así que en subasta pública, verificada simultáneamente en Madrid y Astorga, quedaron a favor de D. Félix Pérez Cristín, como mejor postor; decir que la traída de aguas a Astorga pudo haberse ejecutado por la mitad de lo que costó, o sea por 25000 duros, con lo cual el articulista demuestra que no conoce el proyecto, ni el presupuesto de contrata, ni las condiciones de pago, ... ni lo que puede costar una conducción y distribución de aguas con más de diez kilómetros de longitud total y los edificios y accesorios necesarios.

El articulista arremete contra el primitivo proyecto de aguas y culpa a sus autores de las deficiencias que ahora se observan. ¡Ah, no amigo mío! El proyecto fue excelente, y se hizo en las condiciones requeridas. Lo sucedido es que ya por punible abandono, ya con pretexto de aumentar las aguas, o mejor, por el afán que tienen muchas gentes de meterse en camisa de once varas, han ido a Fontoria individuos completamente profanos en la materia, los cuales, hurgando en la toma y volviendo lo de arriba abajo, poniendo mal lo que estaba bien, consiguieron con sus torpezas disminuir en una mitad el caudal disponible y hacer que a Astorga lleguen pocas y alguna vez turbias las aguas de la conducción, que desde el manantial hasta el depósito no debieran ver la luz, según el proyecto de Montenegro, minuciosamente examinado en el terreno por el difunto ingeniero de Caminos Sr. Saavedra, y aprobado por la Superioridad sin observación en contra.

En lugar de atacar el articulista al proyecto, dirija sus tiros al abuso que del agua se hacía, y acaso se hace aún; examine el milagro de que algunos propietarios de agua (el que más de un metro cúbico) tengan agua para sus casas y además rieguen con ella a fondo extensas huertas, hasta el punto de salir por las grietas de las murallas el agua sobrante; y aconseje al Ayuntamiento (como yo se lo ruego al Sr. Gómez Murias) que, como ya se dijo en estas columnas, llame al Sr. Montenegro, el cual, con su acostumbrada pericia, examinará los defectos de que ahora adolezca la conducción e indicará el oportuno remedio. Esto es más práctico que renegar de un proyecto que han echado a perder la incuria y la ignorancia: y, sobre todo, más lógico es asesorarse de un nombre de ciencia que enviar a Fontoria, para dar dictamen, una Comisión como la que fue no hace mucho tiempo, compuesta por un militar, un maestro carpintero y un labrador, personas apreciabilísimas, que sabrán mucho de milicia, maderas y labranza, pero absolutamente incapaces para resolver el arduo problema que se les encomendó.

D. Antonio Montenegro, habilísimo ingeniero, de reputación merecida, hizo un proyecto lo más adecuado posible al programa trazado y a los recursos disponibles. No merece más que plácemes por su trabajo.

D. Santiago Alonso Fuertes, como alcalde de aquel Ayuntamiento, sacrificó su tranquilidad personal, sobrellevó con paciencia los contratiempos y las dificultades acumuladas en su camino por una oposición sistemática, y persiguió y realizó con indomable constancia, digna de mejor recuerdo, la terminación de esa y otras obras que ahí estuvieron y están para demostrar su amor a la localidad ... y la ingratitud de un pueblo.

No necesitan de mi defensa esas dos personas, para mi muy queridas; pero bueno es que vuelva o por los fueros de la verdad maltratada, y deje en el honroso lugar que les corresponde a dichos señores, quienes, después de innumerables disgustos, anulados ante una fuerza de voluntad poderosísima, consiguieron dotar a Astorga de una mejora que nunca sabrá agradecer bastante nuestro pueblo.

Ruego a V. Sr. Director, la inserción de las anteriores líneas, como rectificación al artículo citado, y quedo de V. Atento servidor y amigo

q.l.b.l.m.

Santiago Alonso Garrote

Arroyo_Malpartida, 13 de Julio de 1899

* * *

Empieza nuestro distinguido paisano por calificar de vaga y ligera la principal afirmación del artículo de referencia, y sin duda porque consignábamos simplemente el hecho de que la instalación de las aguas en esta Ciudad se había verificado según el sistema en su estado de canuto. Tal afirmación, siendo exacto el hecho consignado, es fundamentalísima y de mucho peso, pues en las discusiones que hayan de tener siquiera el matiz del método que prescribe la ciencia, se empieza por el género y se va descendiendo gradualmente a las especies, propiedades, cualidades, etc., de la cosa, objeto de la discusión, conceptos todos que examinaremos si es necesario.

Con gusto retiramos cuantas palabras impliquen la menor ofensa a las dos entidades a que alude el Sr. Alonso; sin embargo hemos de consignar aquí un dato histórico para juzgar la entidad técnica.

==¿«Porqué emplea V. este sistema tan rudimentario en la instalación?, decía un perito a la citada entidaD.

==Lo empleo, contestó, porque es el que mejor cuadra a estas gentes.»

Cierto es que estas gentes, o mejor el Ayuntamiento no había considerado razonables ciertas exigencias de la referida entidad técnica; cierto es también que aquí no hubo falta de pericia, pero si de buena voluntad; y basta para ello, sin entrar en otros detalles, ver los célebres registro cubiertos con rudas de molino y los no menos célebres árboles primitivos para la toma de aguas.

La instalación fue tan mala, como excesivamente cara, y para convencerse de lo último baste saber que para la traída de aguas se hizo una simple zanja, por venir aquellas rodadas, un sencillo enterramiento de la tubería, utilizando el contratista en tales obras y en muy pocos meses la respetable suma de 18000 duros.

Califica el Sr. Alonso de peregrina aquella nuestra afirmación de aumentar la cantidad del agua, construyendo un nuevo depósito, en el cual se conserve la sobrante en los meses de menor consumo. Por lo visto, el Sr. Alonso desconoce la relación íntima que hay entre el ahorro y el aumento de caudal.

Para terminar; deseamos que el fallo de hoy por parte de este pueblo y el de mañana, por parte de la historia sea para la entidad técnica tan favorable como el nuestro.

21-07-1899. EHA, nº 58. El conflicto de las aguas.

El conflicto de las aguas

del Lozoya y de Fontoria

está dando mucho juego

en Madrid como en Astorga.

En Madrid teniendo mucha

resulta que tienen poca

porque ha habido desahogados

(de los que el agua no ahoga)

que la han vendido a otros pueblos;

al mismo tiempo en Astorga

debiendo de haber bastante

con la que nos da Fontoria

y sin haber quién la venda

(porque aquí nadie la compra)

dicen que dentro de poco

hemos de tener muy poca

¿qué porqué … ? pues muy sencillo

porque hay casa que se apropia

para si sola una fuente

por mor de lavar la ropa

y regar y darse baños

y hacer otras cuantas cosas.

Tiene D. Santiago Alonso

mucha razón que le sobra,

y si V. señor Alcalde

tales abusos no corta

ha de ocurrir no tardando

que no tendremos ni gota;

y dirán nuestras domésticas

poniéndose muy furiosas

camino de la encalada:

¿las fuentes … ? ¡vaya una jota!

Rofolfo

30-07-1899. Apaa. Instancia Elisa Franganillo, esposa de Félix Pérez Cristín contratista de la traída de aguas, practicar liquidación.

Se dio lectura acto continuo, de la instancia de D.ª Elisa Franganillo, en la que solicita que de acuerdo con la misma se practique una liquidación para saber que saldo hay a favor de su esposo D. Félix Pérez Cristín, como contratista que fue de la traída de aguas a esta Ciudad, y a quien hoy legítimamente representa, pidiendo también se le comunique lo que el Ayuntamiento acuerde, a fin de exponer su conformidad o hacer los reparos y reclamaciones que juzgue convenientes. Después de leídos algunos antecedentes que respecto a este asunto obran en Secretaría, el Sr. Presidente invitó a los Sres. Concejales para que si alguno quería hacer uso de la palabra respecto del mismo, lo verificase. Al efecto se levantó el Sr. Lorenzana y pide que se declare urgente el despacho de tal instancia a causa de la situación triste por que atraviesa la familia del Sr. Pérez, debido quizás a no haber vallado con el Ayuntamiento semejante negocio, considerando poco decoroso que éste el aparecer como deudor a dicho señor de una obra que reportó tanta utilidad a la población.

El Sr. Síndico conforme en todo con el Sr. Lorenzana, considera también urgentísimo se acceda a lo solicitado por dicha señora, y hace suyas las razones alegadas por éste último, comentando la apatía y abandono con que se ha mirado asunto tal por parte de los alcaldes e individuos del Ayuntamiento que han venido sucediéndose desde que se hizo semejante obra, habiendo dejado transcurrir años y años sin resolverlo. En igual sentido hace reflexiones el Sr. Lomban y dice que es una vergüenza que tal deuda esté sin pagar, a lo que contesta el Sr. García diciendo que le extraña la manifestación hecha por el Sr. Lomban, una vez que estuvo en condiciones de poder hacer algo práctico en este asunto y poco o nada hizo, sin que esto sea querer censurarle, como presidente que fue no ha mucho de la Corporación, a lo cual contesta el Sr. Lomban que en su tiempo algo se dio. El Sr. Blanco considera que apremia la resolución del asunto que se debate por estar en antecedentes y, manifiesta es imposible hacer la liquidación solicitada por dicha señora, puesto que así lo aseguró el ingeniero Sr. Diz, según el que no procedía hacer otra cosa que el arreglo entre el Ayuntamiento, y el interesado. Por unanimidad acordó la Corporación que la Comisión de Hacienda con los Sres. García y Lorenzana se ocupasen de resolver este asunto, dándole alguna solución práctica.

01-08-1899. EHA, nº 61. Instancia Elisa Franganillo.

Sesión 30 de julio de 1899

Se dio lectura a una instancia de doña Elisa Franganillo solicitando se practique una liquidación para averiguar el saldo que resulta a favor de su esposo D. Félix Pérez como contratista que fue de la traída de aguas. Hecha por el Sr. Presidente a los Sres. Concejales la invitación por si alguno quería hacer uso de la palabra y concedida que le fue al Sr. Lorenzana, este señor pide que se declare urgente el despacho de este asunto pues aparte de la triste situación por que atraviesa esta familia, no siendo ajeno a ello el no haber orillado este negocio, es hasta poco decoroso para el Ayuntamiento de Astorga que éste aparezca como deudor a dicho señor por falta de pago de una obra que tantísima utilidad reporta y puede reportar a la ciudad.

En el mismo sentido se expresaron los Sres. Sabugo, Blanco, García y Lombán y por unanimidad se acordó que la Comisión de Hacienda ampliada con dos concejales más que son los Sres. García y Lorenzana, se ocupe desde luego del asunto a fin de darle solución satisfactoria a la brevedad posible.

01-08-1899. EHA, nº 61. Nuevo depósito de agua.

3.ª Acordar inmediatamente que se haga un nuevo depósito de aguas, de triple capacidad que el existente, pues de lo contrario la población quedará muy pronto sin agua potable, lo cual crearía un conflicto de orden público. Una vez hecho dicho depósito, se podrá hacer un lavadero público, cuyo servicio, además de ser reproductivo para el Ayuntamiento, libraría de grandes penalidades en los rigurosos meses de invierno a muchas infelices mujeres, madres de familia en su mayor parte.

01-08-1899. EHA, nº 61. Apoyo a las propuestas.

Excelente en todas sus partes nos parece la primera proposición y no creemos exagerado el ingreso que el Sr. Blanco se promete, pues nosotros tal vez hubiéramos calculado en 50.000 pesetas las mejoras solamente que los colonos han introducido en muchas fincas con ayuda de las rejas de sus arados. Mucho tememos sin embargo, que no prospere la citada proposición, porque a ello se opondrán respetables intereses, que ya más de una vez han dado al traste con proyectos análogos a los del referido Concejal.

Respecto a la tercera, conocida es ya nuestra opinión en lo que se refiere al depósito de aguas. En cuanto al lavadero público aplaudimos la idea y deseamos se lleve cuanto antes a la práctica ya que no se aprovechó la ocasión de realizarla sin desembolso alguno por parte del Ayuntamiento, cuando pudo hacerse, aceptando el generoso ofrecimiento que como recuerdo de su elevación al Episcopado y del gran cariño a esta ciudad, hizo un sabio y virtuoso Prelado.

14-08-1899. EHA, nº 65. Sesión para liquidación a D. Félix Pérez Cristín.

Para hoy, a las cinco de la tarde, está convocada la Comisión nombrada al efecto en sesión de 30 de Junio último, con objeto de dictaminar respecto a una instancia presentada por D.ª Elisa Franganillo solicitando se practique una liquidación para saber el saldo que resulta a favor de su esposo D. Félix Pérez Cristín, como contratista que fue de la traída de aguas a esta Ciudad.

19-09-1899. EHA, nº 75. Fallecimiento Félix Pérez Cristín.

Tenemos el sentimiento de participar a nuestros lectores el fallecimiento, ocurrido en el manicomio del Dr. Esquerdo, del Sr. D. Félix Pérez Cristín, contratista que fue de la traída de aguas a esta Ciudad.

Nos asociamos al inmenso dolor de la distinguida familia del finado.

22-09-1899. EHA, nº 76. Funeral por Félix Pérez Cristín.

Mañana, a las ocho y media de la misma, se celebrará en la Iglesia de Sta. Marta un funeral por el eterno descanso del Sr. don Félix Pérez Cristín, que, como saben nuestros lectores, falleció en Madrid el 15 del corriente.

03-10-1899. EHA, nº 79. Propuestas Comisión investigadora y nuevo depósito.

Sesión del 1.º de Octubre de 1899

Seguidamente se dio lectura de las proposiciones siguientes que firman los Sres. Lorenzana, Sabugo, Pallarés y Blanco.

1-ª Que la Comisión nombrada con motivo de la proposición del Sr. Lombán para que investigue lo que haya de cierto en los abusos denunciados por la prensa con motivo de las parcelas vendidas de Prado Otoño, Villaseca y otros, emita y presente su informe para que la Corporación resuelva sin dilaciones.

…

3.ª Que por el Ayuntamiento se proceda sin pérdida de tiempo a estudiar los medios para proveer de mayor caudal de aguas a la Ciudad y a construir un nuevo depósito, único medio de evitar justísimas quejas del vecindario y de que se haga algo útil para la población.

15-10-1899. Apaa p. 14º. Propuesta segundo depósito.

Leída una proposición que suscriben los concejales Sres. Lorenzana, Sabugo y Pallarés, referente a que se prevea a la Ciudad de mayor cantidad de agua potable y que se haga un segundo depósito, el Sr. Presidente considera improcedente tal proposición en las actuales circunstancias. Por el Sr. Paz. También se juzga impertinente por no estar el Ayuntamiento en condiciones para llevar a cabo semejante mejora, debiendo si procurarse poner llaves de aforo para que no se disfrute por los propietarios más cantidad de agua que la que a cada uno le corresponde. El Sr. Síndico manifiesta ser muy loable la proposición formulada, pero vista la imposibilidad de llevarla a la práctica en el actual ejercicio, porque como decía muy bien el Sr. Blanco en la anterior sesión, se carece de recursos, entiende que en primer término deben aforarse las aguas, como ha dicho el Sr. Paz, ver el caudal de éstas con que en la actualidad se cuenta, y estudiar después el medio de aumentarlas si fueses insuficientes. El Sr. Presidente pide sea desechada la proposición y pregunta a los Sres. Concejales si están conformes en acordarlo así, y cuando emitiendo cada cual su voto, pidió la palabra el Sr. Blanco, haciéndolo observar la presidencia que no tenía objeto el concedérsela puesto que ya veía sería desechada tal proposición. Protesta el Sr. Blanco y dice quiere defenderla: le llama al orden el Sr. Presidente par poder continuar la votación iniciada y el Sr. Blanco y Sabugo protestan de nuevo y piden a grandes voces les sea permitido hacer la defensa de la misma; por segunda vez les amonesta el Sr. Presidente no interrumpan la votación, y como no fuera obedecida su orden, antes por el contrario continuasen hablando acaloradamente, dispuso aquel que los policías les expulsasen del local, promoviéndose con tal motivo un ruidoso altercado por dichos señores que obligó a la presidencia a levantar la sesión.

20-10-1899. EHA, nº 83. Notas Municipales. Sesión del Domingo. Golpe final.

Se dio cuenta de la proposición, presentada en la sesión anterior pidiendo la construcción de un nuevo depósito para el agua potable, y al pedir el Sr. Blanco la palabra para defenderla, el Presidente le prohíbe hablar, diciendo que ya está desechada tal proposición por mayoría. Los Sres. Blanco, Sabugo y Alonso protestan y parte del público secunda la protesta de los citados Concejales. Un campanillazo y … abajo el telón.

21-01-1900. Apaa p. 12º. Queja verbal vecinos de Fontoria, malas condiciones cañería.

Dada cuenta por el Sr. Presidente de una queja verbal producida por varios vecinos del pueblo de Fontoria referente a perjuicios que dicen se les ocasionan con motivo de estar en malas condiciones la cañería que conduce las aguas potables a esta ciudad; se acordó que la Comisión de Aguas, acompañada del Fontanero, pasen a dicho pueblo y se enteren de lo que hay respecto al particular y den cuenta al Ayuntamiento de las obras que se ejecuten para el arreglo de dicha cañería.

28-01-1900. Apaa p. 13º. Trabajos en Fontoria, nuevo aforo y corta de árboles.

Por el Sr. Síndico se dio cuenta de los trabajos realizados en Fontoria con motivo de estar obstruido el cauce que conduce las aguas a esta Ciudad, habiendo resultado, según indicaciones del fontanero, que la cantidad de agua ha disminuido notablemente, por lo que opina debe hacerse nuevo aforo y estima también conveniente se trate de conseguir la corta de algunos árboles que existen en las inmediaciones de dicho cauce, cuyas raíces obstruyen éste con frecuencia; y declarado urgente el asunto, se discutió lo conveniente respecto al mismo, acordándose por unanimidad facultar a la Comisión de Aguas, para que amistosamente se entienda con el Alcalde Constitucional de Villamejil y Presidente de la Junta Administrativa del pueblo de Fontoria al objeto de hacer el aforo y demás que sea necesario para la traída a esta Ciudad de las aguas que le pertenecen, y conseguir la corta de los árboles que al parecer dificultan el curso de aquellas.

25-02-1900. Apaa p. 16º. Trabajos en Fontoria, arreglo cañerías.

También se aprobó y ordenó el pago de la lista de jornales empleados en el mes de enero en el arreglo de las cañerías de las fuentes del pueblo de Fontoria que asciende a la cantidad de cuarenta pesetas setenta y cinco céntimos las que han de ser satisfechas con cargo al Capítulo 6º, artículo 3º del presupuesto actual.

01-04-1900. Apaa p. 2º. Instancia Elisa Franganillo, practicar liquidación de la obra de traída de aguas.

Dada cuenta de una instancia suscrita por Dña Elisa Franganillo en la que pide se practique por el Ayuntamiento una liquidación definitiva con su intervención para saber de una manera positiva que es lo que aquel debe a su finado esposo D. Félix Pérez Cristín por las obras que practicó como contratista que fue para el abastecimiento de aguas potables a la Ciudad, teniendo para ello perfectísimo derecho por cuanto es la única y universal heredera de su difunto esposo el D. Félix Pérez Cristín, según lo tiene acreditado por los documentos que al efecto presentó en Contaduría, entregándole lo que el Ayuntamiento a no dudar debe, según dice la solicitante a su finado esposo por el expresado concepto. La Corporación en vista de las manifestaciones hechas por la citada Dña Elisa Franganillo en la referida instancia, después de ligera discusión sobre lo que pudiera hacerse respecto al particular, acordó que la Comisión nombrada con motivo de la solicitud que la expresada señora presentó ante el Ayuntamiento no hace mucho y con el propio objeto, diese su dictamen respecto al asunto de que se trata; quedan por lo tanto encargados de ello D. José Gómez Murias, D. José Lomban y D. Luis González como individuos de la Comisión de Hacienda con los concejales Sres. García y A. Lorenzana, que fue la Comisión nombrada al efecto según resulta de la sesión celebrada a treinta de julio del año próximo pasado.

22-04-1900. Apaa p. 18º. Trabajos en Fontoria, arreglo cañerías.

Lo propio ocurrió al dar cuenta de las nóminas de jornales empleados en el arreglo de la cañería de Fontoria que también fue aprobada por los mismos siete Seres Concejales con el voto en contra de los tres anteriormente indicados, acordándose por tanto el pago de 6 pesetas que importa dicha lista de jornales con cargo al capítulo 6º, artículo 3º del actual presupuesto.

29-04-1900. Apaa p. 4º. Oposición a la distribución de aguas por vecinos de Fontoria.

Así mismo se dio cuenta de la manifestación que por escrito hacen los otros individuos de la Comisión de Aguas y Arquitecto Municipal respecto al aforo practicado en la fuente de Fontoria y negativa por parte de los vecinos de este pueblo a hacer la distribución del agua y haciendo uso de la palabra el Sr. Síndico con la venia de la Presidencia, expuso mas latamente el resultado de los trabajos practicados para llevar a cabo dicho aforo y las gestiones infructuosas que realizaron al objeto de conseguir se les permitiera hacer la distribución del agua, manifestando en resumen que nuestra población no posee actualmente la que le corresponde por cesión de la superioridad, y que la actitud hostil de los vecinos de Fontoria obedece según ha podido informarse, a que se les ha ofrecido por anteriores Ayuntamiento indemnizarles del valor de dichas aguas, y nada se les ha satisfecho hasta el día, por cuya razón se está en el caso, a su entender, de adoptar un acuerdo en tal sentido y hacer comprender a los referidos vecinos de Fontoria que esta Corporación está dispuesta a abonarles lo que legítimamente les corresponda, para evitar de este modo el tener que recurrir a medidas enérgicas y enojosas para uno y otro pueblo. El Sr. Blanco pide la palabra y manifiesta que está conforme con lo expuesto por el Sr. Síndico y proponiendo como medio más adecuado para conseguir una transacción y evitar que la Comisión de este Ayuntamiento tenga que habérselas con los vecinos de Fontoria en dicho pueblo, donde a no dudar habían de hacerse más fuertes, que se convoque al Alcalde Constitucional de aquel Ayuntamiento y vecinos del indicado pueblo que este elija su concejo para que vengan a esta Ciudad y se entiendan con la Comisión de Aguas, a quien se faculta para dicho fin con objeto de que amistosamente puedan venir a un acuerdo, que de ser aceptable, confirme después la Corporación. Fue aceptado por todos los otros concejales esta proposición acordándose practiquen las conducentes diligencias para llevarlas a efecto.

06-05-1900. Apaa p. 3º. Sobre colocación de llaves de aforo para el consumo de agua.

13-05-1900. Apaa p. 1º. Liquidación definitiva de la deuda por traída de aguas.

Se da cuenta de una proposición referente a que se practique una liquidación definitiva de lo que se adeuda por la traída de aguas potables a esta Ciudad, la que copiada a la letra dice.

“Los que suscriben concejales o individuos de la Comisión Especial designada por el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad en las sesiones por el mismo celebradas el 30 de julio (de 1899 y 1º de abril de este año ... (copia de la proposición)

El Excmo. Ayuntamiento queda obligado a hacer los pagos de principal e intereses y consignar en sus respectivos presupuestos las cantidades necesarias según el adjunto estado

TRIMESTRE	CAPITAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	AÑO
1	2.250	360,0
2	"	337,5
3	"	315,0
4	"	292,5	9.000	1.305	1901
1	2.250	270,0
2	"	247,5
3	"	225,0
4	"	202,5	9.000	945	1902
1	2.250	180,0
2	"	157,5
3	"	135,0
4	"	112,5	9.000	585	1903
1	2.250	90,0
2	"	67,5
3	"	45,0
4	"	22,5	9.000	225	1904

Pide la palabra el Sr. García y manifiesta que así él como sus compañeros de Comisión han puesto todos los medios para el mejor arreglo de semejante asunto, al efecto da algunas explicaciones y propone que de no considerarlas suficientes queden sobre la mesa las bases formuladas en dicha proposición hecha de común acuerdo entre la Comisión y el representante de la señora viuda y heredera de D. Félix Pérez Cristín, y que por lo tanto han sido aceptadas por aquellos. El Sr. Presidente invita a los otros concejales para que hagan uso de la palabra respecto al particular y como renunciaran a ello, pregunta si se aprueba la tal proposición, contestando todos unánimemente en sentido afirmativo.

13-05-1990. Apaa p. 3º. Informe de la conferencia con los vecinos de Fontoria.

Quedó enterada la Corporación por lectura que se hizo de los particulares relativos a la conferencia celebrada por la Comisión de Aguas con los vecinos del pueblo de Fontoria al objeto de aumentar el caudal de aquellas por cuanto se nota van escaseando.

El Sr. Blanco pide la palabra y dice que es preciso obrar con energía y prontitud en asunto de tal vital interés y sin consideración alguna debe recurrirse en queja a la superioridad puesto que resulta del expediente que esta ciudad tiene derecho a una cantidad determinada de agua y tratan de privarnos de ella.

El Sr. Miguelez manifiesta que se haga un nuevo intento para arreglar amistosamente el asunto de que se trata y al efecto que se autorice a la Comisión para que de al Concejo de dicho pueblo de Fontoria alguna cantidad en remuneración del servicio que nos presta dándonos agua; que no es de parecer se acuda desde luego a medios violentos a los que únicamente se ha de apelar en el caso de no dar resultado el amistoso.

El Sr. Lomban dice, que como individuo de la Comisión tiene el sentimiento de manifestar que los vecinos con quienes ha celebrado la entrevista para arreglar el asunto que nos ocupa, manifestaron que no estaban dispuestos a transigir por dinero alguno, ni a concedernos más cantidad de agua de la que disfrutamos en la actualidad, considerando de necesidad por lo tanto el que se defienda ante quien corresponda los derechos adquiridos.

Expone el Sr. Presidente, que a él le han manifestado particularmente algunos vecinos del expresado Fontoria que la escasez de agua proviene de filtraciones que han sobrevenido, de los cuales no son responsables dichos vecinos.

En vista de cuanto queda dicho se acordó por unanimidad volver a citar al Sr. Alcalde de Villamejil y que este lo haga al pedáneo de Fontoria e individuos de la junta administrativa de dicho pueblo para una nueva reunión para ver si se logra una avenencia y que se refuerce la Comisión de Aguas de este Ayuntamiento con los concejales Sres. Miguelez y Pallarés y en último caso se acuda al Sr. Gobernador dándole cuenta de lo que ocurra.

27-05-1900. Apaa p. 8º. Liquidación definitiva traída de aguas aceptada por la viuda y heredera de D. Félix Pérez Cristín, contratista de la traída de aguas.

Quedó enterada la Corporación de que Dña. Elisa Franganillo viuda y heredera de D. Félix Pérez Cristín contratista que fue de la traída de aguas potables a esta Ciudad, había aceptado en todas sus partes las proposiciones de arreglo que la Comisión nombrada al efecto por el Ayuntamiento había formalizado al objeto de practicar con dicha señora liquidación definitiva del crédito que contra aquel tenía pendiente por el expresado motivo, acordando que para el próximo miércoles se cite a la Junta Municipal para darle conocimiento de cuanto se ha hecho respecto al particular y ver si ratifica los acuerdos tomados en cuanto al mismo.

01-07-1900. Apaa p. 3º. Informe gestiones en Fontoria, aumento de algunos litros.

Por indicación del Sr. Presidente da cuentas el Sr. Síndico de las gestiones hechas por la Comisión de Aguas en el pueblo de Fontoria, manifestando que en la entrevista que habían tenido con los representantes de dicho pueblo, los de la Carrera y Alcalde de Villamejil habían logrado aumentar en algunos litros más de cantidad de agua potable destinada al consumo en esta Ciudad, y que el lunes iría el Sr. Presidente acompañado de otro individuo de la Comisión a ultimar los detalles del convenio y a levantar acta de todo.

31-07-1900. Apaa p. 7º. El Gobernador oficia al Alcalde de Villamejil

Quedó enterada la Corporación de una comunicación del Sr. Gobernador Civil de la Provincia en la que manifiesta oficio al Sr. Alcalde de Villamejil para que intervenga con autoridad a fin de que el pueblo de Fontoria respeta el derecho que asiste a esta Ciudad para proveerse de la cantidad de agua potable a la que tiene derecho.

05-05-1900. Apaa p. 1º. El Presidente oficia al Alcalde de Villamejil

Por el Presidente se da cuenta de las gestiones practicadas con el Sr. Alcalde de Villamejil, y al efecto, yo el secretario dí lectura de la copia de un oficio que se le remitió interesándole para que sin excusa y en breve plazo diese cumplimiento a las órdenes del Sr. Gobernador al objeto de que a esta población llegase la cantidad de agua potable a que tiene derecho, se le decía demás, señalase día y hora para ir a la Comisión de este Ayuntamiento a practicar definitivamente el aforo y medida de las citadas aguas.

12-08-1900. Apaa p. 1º. Acta de aforo en Fontoria, y no conformidad con las mediciones.

Se entró en la orden del día y dada lectura del acta de aforo practicado el diez del actual por la Comisión de este Ayuntamiento y la del pueblo de Fontoria, de las aguas que de este último vienen a esta Ciudad, se preguntó por el Síndico si el litro de agua que se ha tomado para esta población por cada segundo, o sea sesenta litros por minuto, lo ha sido de la fuente o de la alcantarilla, y como el Sr. Presidente manifestase que de ambos puntos expuso el referido Sr. Síndico que no estaba conforme con el aforo practicado, en atención a que este debió haberse hecho en la fuente y de ella haberse tomado el litro por segundo, cual en derecho corresponde, pues en la forma que se ha realizado resulta que de la expresada fuente ha venido a tomarse escasamente medio litro, toda vez que otro medio pertenece ya a este municipio del alcantarillado o alumbramiento que por cuenta del mismo se practicó, y la concesión de un litro por segundo ha sido de la repetida fuente. En igual sentido se expresó el Sr. Blanco, y en su vista, a propuesta del Sr. Alcalde se acordó quede el asunto sobre la mesa para estudio y resolución.

19-08-1900. Apaa p. 4º. Gastos por visitas a Fontoria para aforo de aguas.

Pasaron a informe de la Comisión de Hacienda las cuentas presentadas por Ángel de la Torre y Juan del Palacio por gastos hechos por las comisiones en dos visitas giradas a Fontoria para practicar el aforo de aguas.

19-08-1900. Apaa p. 14º. Nombramiento para aforar aguas en La Carrera.

A propuesta del Sr. Presidente se nombró a los Sres. García Nistal y Blanco para que el miércoles de la semana próxima vayan a La Carrera a aforar las aguas potables que de allí recibe la Ciudad.

11-09-1900. Apaa p. 2º. Gastos por visitas a Fontoria para aforo de aguas

Seguidamente se dio cuenta a la Corporación de los informes emitidos por la Comisión de Hacienda a las cuentas presentadas por Ángel de la Torre, Juan del Palacio y Pablo Alonso, importante respectivamente noventa y tres pesetas, veinte pesetas cincuenta céntimos, y diez y seis pesetas veinticinco céntimos que en conjunto suman ciento veinte y nueve pesetas setenta y cinco céntimos por los gastos que la Comisión Especial de Aguas hizo por comidas, alquiler de caballerías y convite al pueblo de Fontoria en dos visitas giradas para aforar las aguas potables con destino a esta ciudad, y el Ayuntamiento de conformidad con dicho informe acordó aprobar dichas cuentas y que se pague su importe con cargo al Capítulo 6º, Artículo 3º del Presupuesto.

11-09-1900. Apaa p. 8º. Renuncia de los vecinos de Sopeña a la vigilancia de la tubería.

El Ayuntamiento quedó enterado de la instancia presentada por Juan Alonso, vocal de la Junta Administrativa del pueblo de Sopeña renunciando a ejercer él y sus vecinos el cargo de vigilantes de la tubería que conduce las aguas potables a la ciudad.

01-01-1901. Apaa p. 15º. Arreglo fuentes y cañerías en Sopeña.

Se aprobaron las siguientes nóminas de jornales ... otras tres de trescientas sesenta y ocho pesetas la 1º y las dos restantes en treinta y seis pesetas cada una invertidas en el arreglo de fuentes y reparación en la cañería de aguas de Sopeña con cargo al Cap. 6º art 3º del propio presupuesto ...

01-02-1903. EHA, nº 588. Liquidación deudas a Fontoria y La Carrera.

El Sr. Alcalde ha convocado para mañana a los Presidentes de las Juntas administrativas de Fontoria y La Carrera, para hacer la liquidación de lo que adeuda a dichos pueblos el Ayuntamiento por aguas, y tratar otros particulares de interés.

08-08-1903. Apaa Proposición construcción 2º depósito de aguas

Dada cuenta de una proposición del Sr. Alcalde sobre conversión y venta de valores para dedicar su importe a la construcción de un 2º depósito de aguas para el abastecimiento de esta Ciudad y cañerías necesarias; después de hechas por el Sr. Presidente las explicaciones relativas a la referida proposición pide la palabra el concejal Sr. Romano y manifiesta que si bien en principio está conforme con lo expuesto en dicha proposición y observaciones hechas por el Sr. Presidente, cree no obstante que a su entender no deben practicarse obras de que se hace mérito en aquella mientras no se consiga el aumento de aguas, no autorizando tampoco por su parte la venta de valores que en la misma se indican por considerar que el Ayuntamiento carece de atribuciones para ello. El Sr. Alcalde contesta al Sr. Romano alegando en defensa de su proposición las siguientes razones.

1º La construcción de un 1º depósito es indispensable y de necesidad absoluta por que dada la escasez de agua especialmente en los meses de estío, llega a veces a crear un verdadero conflicto, para evitar este, bastaría, caso de que no pudiera aumentar el caudal de aguas dicho segundo depósito, puesto que en el se podrían recoger en los meses de Abril y Mayo en que por regla general hay aguas más que suficientes para el consumo, las que sobrasen, remediando así la falta que de ellos se observa en los expresados meses de estío.

2º Es a todos luces indispensable dicho 2º depósito para que en el caso de que hubiere necesidad por cualquier accidente o por razones de higiene el hacer la limpieza del actual, por poco tiempo que se tardase en hacer esto o remediar aquellos podría crearse un conflicto toda vez que el vecindario carecería en absoluto por más o menos días de agua potable.

3º Que el en caso de mayor aumento de caudal de aguas claro está que aparte de las razones expuestas sería aún de necesidad imprescindible dicho 2º depósito para dar cabida a tales aguas y poderlas aprovechar para la construcción del lavadero que el Excmo. Prelado nos tiene prometido y para cuya obra tiene depositada cantidad suficiente en las arcas del Excmo. Cabildo. Y en cuanto a lo que dice el Sr. Romano de que las láminas a que me refiero en mi proposición no pueden ser vendidas por ser intransferibles debo advertirle y perdone le diga que ha confundido los conceptos por cuanto el ser intransferibles no significa que no puedan ser enajenadas puesto que se trata de láminas de propios.

Por último, el Sr. Alcalde, hace presente al Sr. Romano que le Ley exige que los asuntos que se sometan a la resolución del Ayuntamiento se hagan ya en sentido afirmativo o negativo, no admitiéndose ambigüedades.

Puesto el asunto a votación fue aprobado en su totalidad la proposición de referencia por dos votos de los Señores Pallarés y Presidente y en contra del emitido por el Sr. Romano que lo funda en las razones expuestas, en su consecuencia quedó acordado que por las comisiones de Obras y Hacienda, que se citan en la proposición, se practiquen cuantas gestiones sean necesarias par ala realización del pensamiento expuesto en la misma y emitan el correspondiente dictamen autorizando al Sr. Alcalde para que invite al hijo ilustre de esta Ciudad D. Pedro de Castro, Coronel de Ingenieros, para que auxilie a dichas comisiones si se dignase aceptar dicho encargo.

03-09-1903. Apaa p. 4º. Informe comisiones, iniciación expediente.

Dada cuenta del informe que las comisiones de Hacienda y Obras asociadas del ingeniero D. Pedro Castro, emitieron a la proposición presentada por el Sr. Alcalde, relativa a la construcción de un 2º depósito para las aguas potables de esta ciudad, y de la cual se dio cuenta en sesión de ocho de agosto próximo pasado, el Sr. Alcalde hace constar la necesidad de dicho depósito, aduciendo las razones alegadas en la citada sesión, habiendo aprobado el Ayuntamiento en todas sus partes el referido informe por seis votos de los Sres. Pallarés, Sabugo, García Calvo, Sarmiento, del Palacio y Presidente contra dos de los Sres. Romano y Prieto que manifiestan, el primero, no estar conforme con la construcción de dicho depósito sin antes adquirir mayor caudal de aguas, y el segundo se opone a la enajenación de las inscripciones para aplicarlas a la obra de referencia; quedando acordado por la citada mayoría se tramite el expediente en legar forma y teniendo en cuenta lo dispuesto en la R. O. De 28 de julio de 1882, solicitándose al Sr. Gobernador Civil de la Provincia el nombramiento de un Ingeniero que haya de formar el proyecto, memoria descriptiva, planos y pliegos de condiciones facultativas y presupuesto de la obra, previo estudio sobre el terreno.

18-02-1904. Apaa p. 9º. Aguas de Quintana de Fon

El Sr. Alcalde manifiesta que una Comisión del pueblo de Quintana de Fon se le había acercado para decirle sería muy conveniente que el Domingo próximo pasase él algunos concejales a dicho pueblo al objeto de tratar sobre el asunto de adquisición de aguas potables par aumentar el caducidad de las que surten a esta Ciudad. El Ayuntamiento acordó que una Comisión compuesta del Sr. Alcalde y concejales D. Pedro García Calvo y D. Rafael de la Iglesia pasen a dicho pueblo a fin de practicar cuantas gestiones crean conducentes para ver de conseguir un asunto de tan vital importancia una solución favorable.

25-02-1904. Apaa p. 4º. Aprobación contrato con Quintana de Fon

Manifiesta el Sr. Alcalde que afortunadamente han tenido un éxito favorable las gestiones que han venido practicándose para aumentar el caudal de aguas potables para el consumo de esta Ciudad, según puede verse del contrato de que se va a dar cuenta. Al efecto ordena se de lectura de dicho documento el cual copiado a la letra es como sigue:

“En el pueblo de Quintana de Fon municipio de Villamejil a veinticinco de Febrero de mil novecientos cuatro. Presentes de una parte D. Melchor García García, D. Atanasio García Alonso y D. Manuel Álvarez y Álvarez, presidente y vocales de la Junta Administrativa; Dña. Antolina Fernández, D. Alejandro Blanco García, Dña. Paula Álvarez, D. Pedro Alonso Álvarez, D. Atanasio García Alonso, Dña. Eugenia Pérez García, D. Toribio García y García, Dña. Micaela Ferrero Martínez, D. Mateo Suárez García, D. Juan García Álvarez, D. Atanasio Suárez Álvarez, Dña. María Alonso Álvarez, D. Ángel García Álvarez, Dña. Antonia Álvarez y Álvarez, D. Antonio Ochoa Castaño, D. Tomás Rodríguez García, D. Nicolás Alonso Álvarez, D. Gavino García Fernández, D. Lorenzo García Álvarez, D. Alejandro García Álvarez, Dña. Felipa Pérez, D. Pedro Álvarez Pérez, D. Manuel Álvarez y Álvarez, D. Pedro García Pérez, Dña. María García García, D. Pedro Álvarez García, D. Francisco García Álvarez, D. Teodoro Álvarez Pérez, D. Pedro González Álvarez, D. Bernardo Álvarez Pérez, D. Melchor García y García, Dña Agustina García y García, D. Cayetano Álvarez Alonso, Dña. Marcela Pérez, D. Eugenio Mosquera Alonso, D. Julián Álvarez Álvarez, D. Manuel García García y D. Pedro González Pérez vecinos de dicho pueblo.

Y de la otra los señores D. José Sarmiento Sirera, D. Pedro García Calvo y D. Rafael de la Iglesia, Alcalde, 2º Teniente Alcalde y Concejal respectivamente del Ayuntamiento de Astorga y en su representación. Acuerdan y dicen

1º Que la Ciudad de Astorga hace próximamente quince años que viene disfrutando de las aguas potables procedentes de los manantiales de los pueblos de Fontoria y La Carrera de donde con conducciones a aquella población, pero siendo innecesarios para atender al servicio público y de particulares la representación municipal ha gestionado el encuentro del caudal de aguas de la fuentes o manantiales de este pueblo para agregarlas a las que se adquieren de Fontoria y La Carrera sin acudir a la formación del oportuno expediente de necesidad y utilidad y por tanto a la expropiación forzosa prevenida en las disposiciones vigentes.

2º Que en su virtud el vecindario de este pueblo convencido del derecho que asiste a la Ciudad de Astorga para utilizar parte de las aguas procedentes de los manantiales aquí existentes, siempre que no se perjudiquen sus servicio, y deseando conservar las buenas relaciones con la Capital de Partido sin dar lugar a la tramitación del expediente de expropiación, acordó hacer cesión perpetuamente de las aguas que producen los manantiales o fuentes que existen desde la Fontanilla a la Llaura o Regueral, en una extensión de ciento setenta y tres metros, radicantes dichas fuentes en terrenos comunales de este Concejo para uso y disfrute de aquella población en la forma que el Ayuntamiento de Astorga tenga por conveniente.

3º La representación de Astorga acepta en nombre de su municipio la cesión de las aguas procedentes las fuentes indicadas, quedando reconocido el modo de proceder de este vecindario por sus facilidades y consideraciones a la Ciudad, comprometiéndose formal y solemnemente a satisfacer a la Junta Administrativa de este pueblo en el término de seis meses a contar desde la fecha la cantidad de cuatro mil quinientas pesetas que percibirá de los fondos municipales por medio de oportuno libramiento como indemnización por el aprovechamiento de las aguas que son objeto de cesión.

4º Que serán de cuenta del Ayuntamiento de Astorga todos los gastos que originen el alumbramiento y conducción de aguas desde las fuentes concedidas así como la conservación de las obras y el pago de las guardas que sean necesarios facilitando el pueblo los terrenos públicos para la instalación de los tubos de conducción y registros que sean precisos, y si los dueños de fincas particulares pusieran dificultades para llevar a efecto las obras los vecinos se obligan a permitir que las zanjas y demás se abran en terrenos comunales sin retribución de ninguna clase.

5º Si los propietarios de las fincas que disfrutan el aprovechamiento de las aguas cedidas por virtud de este contrato se opusieran a la cesión por considerarse perjudicados, el Ayuntamiento de Astorga gestionará su conformidad y se obligará a indemnizarles de los perjuicios que pudieran irrogárseles quedando en este punto exenta de responsabilidad la Junta Administrativa y vecindario de este pueblo.

6º Que el Ayuntamiento de Astorga se obliga a satisfacer las expropiaciones de terrenos que sean necesarios para ampliar el cauce de riego o sea las aguas procedentes del río Tuerto; dicho cauce se ampliará desde la huerta de Ángel García hasta la de Julián Álvarez, al sitio de la Fontanilla, las aguas que se utilicen por este cauce serán adquiridas por cuenta del pueblo de Quintana, así como la conservación y reparación del cauce.

7ª Este contrato podrá elevarse a escritura pública siempre que lo demanden cualquiera de las partes contratantes.

8º El Ayuntamiento de Astorga se considera propietario de las aguas y podrá disponer de ellas desde el momento en que sea satisfecha al pueblo la cantidad estipulada en el presente contrato.

9º También será de cuenta del Ayuntamiento de Astorga las obras que sean necesarias para recoger o agrupar las aguas al sitio de la Pallarina y el Caño en una extensión de cinco metros en cuadro, colocando las piedras precisas para el lavado de ropas; la conservación de este lavadero descubierto será de cuenta del pueblo de Quintana.

10º Si las aguas cedidas por este pueblo no tuvieran la altura necesaria para ser aprovechadas por el Ayuntamiento de Astorga, se considera desde luego rescindido este contrato, pudiendo practicarse los alumbramiento y calicatas que sean precisaos a efecto de inquirí si son o no utilizables dichas aguas.

Todos los Señores presentes aceptan las anteriores condiciones y se obligan a cumplirlas estrictamente; de este contrato se facilitará copia autorizada a este vecindario y lo firman los que saben hacerlo, y por los que no y a un ruego los testigos presénciales que lo son D. Pedro Pérez Redondo, D. Manuel Pérez Redondo y D. Pedro García Álvarez, vecinos de Fontoria.

Siguen las firmas.”

Dicho contrato fue unánimemente aprobado en todas sus partes por la Corporación, la cual mostró su entusiasmo al ver se había conseguido el aumento de aguas tan necesario para esta Ciudad y que hace tiempo se venía persiguiendo, felicitando por ello a la Comisión.

03-03-1904. Apaa p. 2º. Reunión de aguas de Quintana de Fon con las de Fontoria y La Carrera.

Manifiesta el Sr. Alcalde que es necesario acordar el nombramiento de un Ingeniero o persona facultativa que se haya de encargar de los trabajos técnicos para llevar a cabo la reunión de aguas potables adquiridas recientemente de las fuentes de Quintana de Fon con las de Fontoria y La Carrera, que en la actualidad surten a la población; que a su entender debe de contarse antes con el hijo ilustre de esta ciudad D. Pedro León de Castro, Coronel de Ingenieros, ofreciéndole desde luego la dirección de dichas obras, toda vez que espontáneamente ha realizado ya trabajos técnicos sobre el particular acompañando además a la Comisión y hasta influyendo personalmente para que esta llegara a conseguir el aumento de aguas.

En vista de los expuesto, la Corporación acordó dar comienzo a las obras, y que una Comisión compuesta del Sr. Presidente y concejales Sres. Pallarés, García Calvo y D. Rafael de la Iglesia, visiten al Sr. Castro para hacerle dicho ofrecimiento y al propio tiempo darle las gracias por sus gestiones, autorizando al Sr. Alcalde para que, si por cualquier circunstancia el Sr. Castro no aceptase dicho encargo, nombre al Ingeniero Jefe de la Provincia o persona a quien esté designe. Se acordó también el que se proceda a hacer los alumbramientos necesarios, quedando nombrado el concejal D. Pedro García Calvo para la inspección de estas obras.

03-04-1904. Apaa p. 5º. Instancia vecinos de Fontoria para que se satisfaga a la Junta Administrativa las cantidades consignadas para vigilancia de aguas.

Se acordó pase a Contaduría una instancia firmada por varios vecinos de Fontoria, interesando que en lo sucesivo se satisfaga a la Junta Administrativa del mismo y no al Presidente las cantidades consignadas en presupuesto para la vigilancia de aguas, al objeto de que por dicha oficina se extiendan los libramientos a favor de quien tenga derecho a su cobro.

26-05-1904. Apaa. Presupuesto extraordinario para adquisición de aguas potables y obras.

Aprobación del presupuesto extraordinario con destino a la adquisición de aguas potables y obras que fuese preciso ejecutar para unirlas a las que actualmente surten a la población.

18-06-1904. Apaa. Presupuesto para obras en Quintana de Fon para aumento de caudal.

Previa declaración de urgencia, se da cuenta de la memoria, planos y presupuesto formados por el Sr. Ingeniero D. Leandro Madinaveitia para la realización de las obras que se han de practicar en el pueblo de Quintana de Fon, al objeto de aumentar el caudal de aguas potables que surten a esta ciudad y que de las fuentes de dicho pueblo han de unirse a las de Fontoria, cuyos trabajos fueron aprobados por el Ayuntamiento, acordando que de los mismos se de cuenta a la Junta Municipal. Con tal motivo la Corporación autorizó al Sr. Presidente y Concejales D. Rafael de la Iglesia y D. Julián Prieto, para que practiquen gestiones relacionadas con dichas obras.

02-07-1904. Apaa p. 3º. Autorización obras en Quintana de Fon y pago de aguas adquiridas.

Manifiesta el Sr. Alcalde que es urgentísimo el comienzo de las obras preparatorias, como apertura de zanjas y otras, para la traída de aguas, y la Corporación le autorizó para la practica de las mismas y para que designe persona competente que se encargue de su inspección y dirección; autorizándole también para que efectúe el pago de las aguas adquiridas a los vecinos de los pueblos de Quintana de Fon.

09-07-1904. Apaa p. 1º. Convocar a vecinos de Quintana de Fon para el pago de aguas e indemnizaciones.

Manifestó el Sr. Alcalde que para el día de mañana tiene convocado a los vecinos de Quintana de Fon para hacerles pago del precio convenido por las aguas adquiridas del mismo, y que a la vez sería conveniente satisfacer también las indemnizaciones correspondientes a los dueños de las fincas que han de ser expropiadas para la traída de aguas a fin de evitar dificultades en la realización de las obras, y la Corporación por unanimidad acordó autorizar al Sr. Alcalde para el pago de dichas indemnizaciones en la forma que convino con los dueños de las fincas.

16-07-1904. Apaa p. 5º. Efectuado pago de aguas e indemnizaciones en Quintana de Fon.

Quedó enterado el Ayuntamiento de la distribución y pago hecho a los vecinos del pueblo de Quintanilla de Fon de las cuatro mil quinientas pesetas, precio de las aguas adquiridas del mismo, como así bien de las indemnizaciones satisfechas a los propietarios de las fincas por la expropiación de servidumbres para la traída de aquellas que importan setecientos noventa y nueve pesetas setenta y cinco céntimos, aprobándose dichos pagos, y acordando, que para su formalización, pasen a Contaduría los referidos documentos.

30-07-1904. Apaa. Acuerdo para el pago de presupuesto de obras en Quintana de Fon.

Terminados los asuntos puestos a la orden del día, se acordó a propuesta del Sr. Alcalde y previa declaración de urgencia hacer pago al ingeniero D. Leandro Medinaveitia, autor de la memoria, planos y presupuesto para la traída de aguas potables del pueblo de Quintanilla de Fon, de sus honorarios importantes setecientas cincuenta pesetas, para lo que se expida la oportuna certificación Contaduría a fin de que formalice el correspondiente libramiento.

13-08-1904. Apaa p. 12º. Acuerdo para el pago de jornales de obras en Quintana de Fon.

Fue aprobada una nómina de jornales importante ciento cuarenta y una pesetas cuarenta céntimos por obras practicadas en Quintana de Fon para el alumbramiento de aguas, acordando su pago con cargo al capítulo y artículo correspondientes del presupuesto actual.

20-08-1904. Apaa p. 5º. Acuerdo para el pago de jornales de obras en Quintana de Fon.

Fueron aprobadas dos nóminas de jornales importante una ... y la otra doscientas cincuenta pesetas cuarenta céntimos por las excavaciones de la zanja para la colocación de la tubería en Quintana de Fon para el aumento de aguas.

20-08-1904. Apaa p. 6º. Adquisición de tubería.

Aprobó el Ayuntamiento el contrato hecho por el Sr. Alcalde con D. Daniel García Llorca, representante de la casa Roig Hermanos de Villanueva y Geltrú, relativo a la adquisición de tubería para el aumento de aguas, el cual fue leído íntegramente.

25-08-1904. Apaa p. 4º. Acuerdo para el pago de jornales de obras en Quintana de Fon.

Fue igualmente aprobada otra nómina de jornales importante ciento sesenta y una pesetas y cinco céntimos, invertidas en las obras practicadas en el pueblo de Quintana de Fon para el aumento de aguas, acordando su pago con cargo al capítulo y artículo correspondientes del presupuesto actual.

03-09-1904. Apaa p. 5º. Envío de un vagón completo de tubería.

También quedó enterado el Ayuntamiento de una carta, fecha treinta de agosto último, en la que los Sres. Roig Hermanos, fabricantes de tuberías, manifiestan que en breve remitirán un vagón completo de tubos con destino a la conducción de aguas de Quintana de Fon a Fontoria y que a los ocho días remitirán los restantes.

03-09-1904. Apaa p. 11º. Acuerdo para el pago de ladrillos para obras en Quintana de Fon.

Se aprobó así bien otra (cuenta) de Santos y Miguel González por el acarreo que efectuaron de seis mil quinientos ladrillos desde esta ciudad al pueblo de Quintana de Fon, con destino a la conducción de aguas, acordando que las noventa y una pesetas a que aquella ascienden les sean satisfecha con cargo al capítulo y artículo correspondiente del presupuesto actual.

03-09-1904. Apaa. Acuerdo para el pago de jornales para obras en Quintana de Fon.

Se aprobaron tres nóminas de jornales, una de ... y las dos restantes de doscientas ocho pesetas y doscientas treinta y seis respectivamente por las obras de ampliación practicadas en el pueblo de Quintana de Fon para el aumento de aguas, acordando sean satisfechas con cargo a los capítulos y artículos correspondientes del presupuesto actual.

10-09-1904. Apaa p. 6º. Acuerdo para el pago de jornales para obras en Quintana de Fon.

Fue aprobada una nómina de jornales importante doscientos diez y ocho pesetas veinte céntimos por obras practicadas en Quintana de Fon para la conducción de aguas, acordando su pago con cargo al capítulo y artículos correspondientes del presupuesto actual.

10-09-1904. Apaa p. 7º. Acuerdo para el pago de ladrillos para obras en Quintana de Fon.

Fueron aprobadas las cuentas siguientes: una de Antonio Suárez importante diez y nueve pesetas treinta y cinco céntimos por un millar de ladrillos para la conducción de aguas; otra de Agustín Mendaña Silva que asciende a noventa y nueve pesetas por cuatro millares y medio de ladrillos a razón de veintidós pesetas el millar y con destino a las propias obras; otra de Agustín Mendaña importante cincuenta y cuatro pesetas por tres millares de ladrillos con destino a las obras indicadas y otra de Pablo Álvarez, vecino de Cogorderos que asciende a veinticinco pesetas veinticinco céntimos por el arrastre de dos millares de ladrillos desde esta a Quintana de Fon, acordando el pago de las mismas con cargo al capítulo y artículos correspondientes del presupuesto actual.

17-09-1904. Apaa p. 5º. Acuerdo para el pago de arrastre para ladrillos de obras en Quintana de Fon.

Fue aprobada otra (cuenta) importante sesenta y siete pesetas cincuenta céntimos por el arrastre de cuatro mil quinientos ladrillos que desde esta ciudad al pueblo de Quintana efectuaron Santos y Miguel González en sus carros con destino a las obras para la conducción de aguas, acordando su pago con cargo al capítulo y artículo correspondiente del presupuesto actual.

17-09-1904. Apaa p. 6º. Acuerdo para el pago de tubería para obras en Quintana de Fon.

Quedó enterado el Ayuntamiento de la carta y factura remitida por los Sres. Roig Hermanos con fecha dice del actual importante esta la cantidad de seis mil ochocientas ochenta y nueve pesetas quince céntimos, autorizando la Corporación al Sr. Presidente par hacer el pago de la misma una vez sean cumplidas las condiciones estipuladas en el contrato celebrado con dichos señores, como proveedores que han sido de la tubería necesaria para la conducción de las aguas procedentes de Quintana de Fon hasta el pueblo de Fontoria en donde empalmará con la general que surte a la Ciudad cuyo pago se hará efectivo a dichos Sres. con cargo al capítulo y artículo correspondiente del presupuesto actual.

17-09-1904. Apaa p. 8º. Acuerdo para el pago de jornales para obras en Quintana de Fon.

Se aprobó una nómina de jornales que asciende a trescientas noventa y cuatro pesetas sesenta céntimos, invertidas en los trabajos efectuados en Quintana de Fon en la traída de aguas, acordando su pago con cargo al Capítulo y Artículo correspondientes del actual presupuesto.

24-09-1904. Apaa p. 3º. Acuerdo para el pago de ladrillos para obras en Quintana de Fon

Se aprobaron las cuentas presentadas por Agustín Mendaña Silva y Agustín Mendaña Fernández, importantes respectivamente cincuenta y cinco y treinta y ocho pesetas por dos millares y medio de ladrillo que el primero suministró para las obras de conducción de aguas al pueblo de Quintana de Fon y por dos millares que el segundo cedió para el propio objeto, acordando le sean satisfechas dichas cantidades con cargo al capítulo y artículo correspondiente del presupuesto actual.

24-09-1904. Apaa p. 7º. Acuerdo para el pago de jornales para obras en Quintana de Fon.

Igualmente se aprobó otra (nómina de jornales) importante cuatrocientas cincuenta y dos pesetas sesenta céntimos por los trabajos efectuados en Quintana de Fon para el aumento de aguas, acordando su pago con cargo al capítulo y artículo correspondiente del presupuesto vigente.

01-10-1904. Apaa p. 9º. Acuerdo para el pago transporte de tubería para obras en Quintana de Fon.

Fue aprobada una cuenta presentada por Pedro González vecino de Quintana de Fon, importante ochenta pesetas por el transporte de la tubería para la conducción de aguas desde la Estación de Vega de Magaz a los pueblos de Quintana de Fon y de Fontoria, acordándose el pago de dicha suma con cargo al Capítulo y artículo correspondientes del actual presupuesto.

08-10-1904. Apaa p. 10º. Acuerdo para el pago de jornales para obras en Quintana de Fon.

Fue aprobada una nómina de jornales invertidos en las obras de conducción de aguas de Quintana de Fon, acordando que las seiscientas veintitrés pesetas noventa y cinco céntimos a que aquella asciende sean satisfechos con cargo al Capítulo y Artículo correspondiente del presupuesto actual.

08-10-1904. Apaa Extraordinaria. Informe sobre tubería.

Informe emitido pro el Sr. Ingeniero respecto a la tubería empleada para el aumento de aguas. Ordena el Sr. Presidente que yo el Secretario de lectura del referido informe emitido por el Ingeniero D. L Madinaveitia con fecha siete del actual relativo al reconocimiento que por la Alcaldía se le mandó practicara de la tubería empleada para la conducción de aumento de aguas desde Quintana de Fon a empalmar con la general que parte de Fontoria, como ingeniero encargado de la dirección de las obras; y verificado que fe, el Sr. D. Victorino Luengo pide la palabra y ruega se de cuenta del contrato celebrado entre la Corporación Municipal y los Sres. Roig Hermanos como encargados de suministrar la referida tubería.

Leído por mí el Secretario íntegramente dicho contrato, el Sr. Luengo (D. Victorino) manifiesta que según del mismo se deduce, la chapa de dichos tubos no es de acero, cual se contrató, por cuya razón debe dejarse de cuenta de la casa constructora, no siendo por otra parte apropiada para la conducción de aguas por no ofrecer las condiciones de seguridad y duración, según se desprende del informe que se acaba de leer suscrito por persona técnica, en cuyo caso hubiera sido conveniente encargarlas de -cuarzo | barro, los cuales reuniría las mismas condiciones y saldrían más baratos.

El Sr. Sarmiento le contesta que él no es técnico y por lo tanto se halla conforme con el informe que se acaba de leer y con el contrato, el cual fue aprobado por el Ayuntamiento, ordenando que yo Secretario lea el particular en que así consta; que no es tampoco cierto que la tubería de --cuarzo tuviese la consistencia que la colocada y que aquella produciría una economía de dos mil pesetas.

El Sr. Luengo (D. Victorino) expone que se hubiera economizado con la tubería de ---cuarzo más cantidad que la indicada por el Sr. Presidente, pues la cerámica de Astorga hubiera proporcionado los tubos necesarios a peseta el metro, insistiendo en que los empleados, ni son de acero, si se hallan conformes con lo estipulado en el contrato, debiendo por consiguiente dejarlos de cuenta de la casa remitente.

El Sr. Sarmiento insiste en que los tubos son de acero porque así lo manifiesta el Sr. Ingeniero en su dictamen, hallándose también conformes al contrato.

El Sr. Pallares dice que los tubos deben aceptarse porque así lo aconseja el Sr. Ingeniero.

Pide el Sr. Luengo se de nuevamente lectura del referido informe, y una vez terminada, dice que de los expuesto en él se desprende bien claramente que la tubería no es de acero y por lo tanto que no se halla conforme con su construcción, insistiendo en que sean devueltos a la casa, y esto, si no lo dice claramente el Sr. Ingeniero, al menos se infiere de su informe y solo en vista de que parte de aquellos se hallaban ya colocados, aconseja a la Corporación que los acepte. Dicho Sr. Luengo se mantiene en lo expuesto, apoyándose para ello, primero en que la tubería no reúne las condiciones estipuladas en el contrato, ni tampoco satisface al Sr. Ingeniero encargado de emitir su dictamen según del mismo se desprende; y segundo en que el contrato no reúne las condiciones legales, una vez que no constan en acta sus condiciones, como debiera.

El Sr. Alcalde replica que no está en lo cierto el Sr. Luengo, por cuanto por él está firmada el acta de aprobación del contrato y además resulta favorable para la admisión de la tubería el dictamen emitido por el Ingeniero.

El Sr. Luengo le contesta que el Sr. Presidente no debe ignorar que los asistentes a la lectura del acta no son responsables de los acuerdos tomados en la sesión anterior, a la que no asistió el que dice.

El Sr. Pallarés manifiesta que la cuestión que se debate tiene dos puntos: primero, si los tubos están conformes al contrato, según el dictamen de la persona técnica; y segundo, si aquellos reúnen o no las condiciones necesarias para su admisión, según dicha persona facultativa: respecto de ambos puntos el Sr. Ingeniero opina que los tubos reúnen las condiciones estipuladas en el contrato y sirven para la conducción del aumento de aguas, aconsejándonos sean recibidos, por consiguiente el Ayuntamiento está en el caso de aceptarlos.

El Sr. Luengo (D. Victorino) es de parecer que se publique en la prensa local el informe del Ingeniero y los antecedentes relativos a este asunto, a fin de salvar la responsabilidad moral que a cada uno corresponda, a lo cual se adhiere el Sr. Luengo (D. Manuel) pidiendo se haga también de las cartas.

El Sr. Alcalde dice que todo eso y aun más se publicará si a ello accede la prensa local. Pone el Sr. Presidente a votación el asunto que se discute, y efectuada, resulta que por seis votos de los Sres. D. Julián Prieto, D. Rafael de la Iglesia, D. José Alonso Castrillo, D. Francisco del Campo, D. Vicente Pallarés y Presidente es aprobado el informe del Sr. Ingeniero y admitida por la Corporación la tubería empleada en la conducción de aguas desde el pueblo de Quintana de Fon al de Fontoria para el aumento del caudal que surte a esta población, remitida por los Sres. Roig Hermanos, de Villanueva y Geltrú, de conformidad con lo estipulado con dichos señores, contra cuatro de los Sres. D. Victorino Luengo, D. Manuel Luengo, Don José Alonso y Alonso y D. Manuel Silva, que lo hacen en el sentido de que no sea admitida la tubería por no servir reunir las condiciones estipuladas en el contrato ni ser favorable el informe que ha emitido respecto de la misma el Sr. Ingeniero.

El Sr. Luengo (D. Victorino) manifiesta que su voto en contra la funda en las razones aducidas y pide se le provea de la oportuna certificación de esta acta y demás datos pertinentes al caso, a los fines que juzgue convenientes y así quedó acordado.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levantó la sesión y este acta, que firman los Sres. Concejales conmigo el Secretario, de que certifico.

15-10-1904. Apaa p. 8º. Acuerdo para el pago de materiales y herramientas para obras en Quintana de Fon.

Se aprobó una cuenta de Joaquín García Nistal importante treinta y nueve pesetas veinticinco céntimos procedentes de cal y cemento empleados en las obras de Quintana de Fon para el aumento de aguas e igualmente fue aprobada otra de D. Francisco Pérez Herrero por cemento estaño y plomada con destino a dichas obras importante cuarenta y nueve pesetas; también lo fue otra de D. Miguel Martínez que asciende a cuarenta y ocho pesetas por picos y palas para las mismas, asi bien se aprobó otra de Esteban Gilgado importante setenta y seis pesetas diez céntimos por cal suministrada para las obras indicadas cuyas cantidades serán satisfechas con cargo al capitulo y artículo correspondiente del presupuesto actual.

15-10-1904. Apaa p. 9º. Acuerdo para el pago de ladrillos para obras en Quintana de Fon.

Se aprobaron las cuentas de Isidoro Mendaña y D. Santos González Castrillo importantes la primera treinta pesetas por mil quinientos ladrillos que suministró para el aumento de aguas y otras treinta pesetas al segundo por el arrastre de dicho material, acordando su pago con cargo al capítulo y artículo correspondiente del presupuesto actual.

15-10-1904. Apaa p. 10º. Acuerdo para el pago de gastos para festejos por el aumento de aguas procedentes de Quintana de Fon.

Fue aprobada una cuenta importante cuatrocientas diez pesetas sesenta céntimos de los gastos ocasionados con motivo de los festejos celebrados en esta ciudad el dia diez del actual en que se efectuó la inauguración del aumento de aguas potables procedentes de Quintana de Fon, acordando su pago con cargo al capítulo y artículo correspondiente del presupuesto actual.

15-10-1904. Apaa p. 11º. Acuerdo para el pago de la inspección de obras en Quintana de Fon.

Se aprobó otra presentada por el Ingeniero Don L. Medinaveitia importante trescientas treinta y tres pesetas treinta y cinco céntimos, por viajes hechos para inspeccionar las obras practicadas en Quintana de Fon para el aumento de aguas y reconocimiento hecho de la tubería empleada para dicho objeto, e informe dado respecto de la misma, acordando su pago con cargo al capítulo y artículo correspondiente del presupuesto actual.

15-10-1904. Apaa p. 16º. Acuerdo para el pago de indemnización por obras en Quintana de Fon.

Manifiesta el Sr. Alcalde, que habiendo terminado el montador D. Manuel Tarradellas la colocación de la tubería de aguas, quedando pendiente la unión de la de Quintana con la de Fontoria a causa de haberse detenido algunos días el recibo del informe emitido por el Sr. Ingeniero con lo cual se le irrogaron perjuicios, de acuerdo con la Comisión que fue a presenciar dicho empalme, concedió la cantidad de cien pesetas al D. Manuel Tarradellas, como indemnización de aquellos días que estuvo detenido después de cumplir su cometido, la Corporación aprobó la conducta del Sr. Presidente y Comisión y acordó se formalice el pago de la indicada cantidad con cargo al crédito aprobado en el presupuesto vigente.

15-10-1904. Apaa p. 17º. Acuerdo para el pago de jornales de obras en Quintana de Fon.

Fueron aprobadas dos nóminas de jornales empleados en las obras de conducción de aguas en el pueblo de Quintana de Fon, correspondiente a la semana anterior y a la actual, importantes respectivamente seiscientas tres pesetas y seiscientas noventa y nueve, acordando su pago con cargo al capítulo y artículo correspondiente del vigente presupuesto.

27-10-1904. Apaa p. 2º. Acuerdo para el pago de indemnizaciones por obras en Quintana de Fon.

Fue aprobada una nómina de las cantidades satisfechas por indemnización de terrenos a varios particulares por la ocupación para la colocación de la tubería de aguas, desde el pueblo de Quintana de Fon al de Fontoria, importante ciento noventa y seis pesetas diez céntimos, acordando su pago con cargo al capítulo y artículo correspondientes del presupuesto actual.

27-10-1904. Apaa p. 8º. Acuerdo para el pago de jornales de obras en Quintana de Fon.

Se aprobó una nómina de jornales invertidos en los trabajos hechos para el aumento de aguas en el pueblo de Quintana de Fon, acordando que las cuatrocientas cuarenta y dos pesetas a que asciende aquella sean satisfechas con cargo al capítulo y artículo correspondiente del presupuesto actual.

27-10-1904. Apaa p. 9º. Cuenta general de gastos por las obras en Quintana de Fon.

Se da lectura de la cuenta general de los gastos ocasionados por las obras hechas por administración para el aumento de aguas potables que procedentes del pueblo de Quintana de Fon han sido agregadas a las procedentes del pueblo de Fontoria, y para cuyas obras se autorizó por la Superioridad al Ayuntamiento, resultando de la misma los siguientes gastos:

Por jornales, cuatro mil novecientas treinta pesetas cuarenta céntimos;

Materiales y herramientas, novecientas ocho pesetas cincuenta y un céntimos;

Tubería seis mil ochocientas ochenta y nueve pesetas quince céntimos;

Personal facultativo, cuatrocientas treinta y tres pesetas treinta y cinco céntimos.

Total por dichos conceptos trece mil ciento sesenta y una pesetas cuarenta y un céntimos.

Hace el Sr. Alcalde presente que a la citada cantidad hay que agregar

novecientas noventa y cinco pesetas ochenta y cinco céntimos satisfechas por indemnizaciones a propietarios,

cuatro mil quinientas pesetas pagadas a los vecinos de Quintana de Fon por la cesión de aguas, y,

setecientas cincuenta pesetas que fueron entregadas al Sr. Ingeniero L. Madinaveitia por los planos y otros trabajos técnicos;

viniendo por tanto a sumar el importe total de la traída de aumento de aguas la cantidad de diez y nueve mil cuatrocientas siete pesetas veintiséis céntimos.

El Sr. Pallarés pide la palabra y dice, la lectura de los gastos generales de las obras para el aumento de aguas, son la prueba más concluyente de la buena administración y acertada gestión del Alcalde Sr. Sarmiento que con tan insignificante cantidad ha logrado dotar a la Ciudad del elemento más indispensable y necesario para su progreso y desarrollo, pidiendo a la Corporación conceda al Sr. Sarmiento un voto de gracias por el acierto con que ha desempeñado la Alcaldía y por su incesante labor hasta ver conseguido lo que tanto anhelaba que era que Astorga proveyese un buen abundante surtido de aguas potables. Voto de Gracia que también ruega se haga extensivo a los Sres. Concejales que eficazmente han cooperado con el Sr. Alcalde para la realización de mejora de tanta importancia y trascendencia. Y así se acuerda por unanimidad.

El Sr. Sarmiento manifiesta su profundo agradecimiento y dice que los elogios que su compañero el Sr. Pallarés le ha prodigado son inmerecidos y por lo tanto solo a favor de los dignísimos compañeros que han contribuido poderosamente al logro de sus aspiraciones, es en quienes debe de recaer el voto de gracias solicitado por el Sr. Pallarés y cuantos encomios y laudatorias frases ha empleado. Acceden a ello el Sr. Pallarés y de más señores concejales, reiterando nuevamente dicho señor que el éxito obtenido indudablemente se debe al celo, constancia y laboriosidad desplegado por el Sr. Alcalde, opinando del mismo modo todos los Sres. Concejales asistentes, quienes poseídos del mayor entusiasmo aprobaron por unanimidad dicha cuenta general, acordando pase a Contaduría para su formalización.

Seguidamente el Sr. Sarmiento expuso a sus compañeros los grandes merecimientos que el Ilustre Astorgano D. Pedro León de Castro, ha contraído, no solo por lo que respecta a la traída de aguas, si no que también por lo que afecta al rebaje de la muralla Sur, con cuya reforma, a su entender, y así lo confirma el Sr. Castro, se embellece notablemente la población, ilustrando con sus conocimientos profesionales con generoso desinterés, para dar cima a obras tan importantes, propone a la Excma. Corporación que en prueba de agradecimiento conceda al Sr. Castro gratuitamente y a perpetuidad medio metro cúbico de agua potable, con cuya proposición se hallan conformes todos los Sres. Concejales y unánimemente acuerdan se le conceda en el modo y forma expresado dicha cantidad de agua.

27-10-1904. Apaa p. 10º. Acuerdo para el pago de gastos manutención y estancia para obras en Quintana de Fon.

Fue aprobada una cuenta presentada por el fontanero David Martínez importante cien pesetas por gastos de manutención y estancia en el pueblo de Quintana de Fon durante el tiempo en que se practicaron los trabajos para el aumento de aguas, al frente de los cuales estuvo para dirigir los de su incumbencia.

27-10-1904. Apaa p. 11º. Acuerdo para el pago de gastos manutención y estancia para obras en Quintana de Fon.

Igualmente fue aprobada otra de ochenta pesetas presentada por D. Modesto R. Rubin, maestro de obras, por los gastos de manutención y estancia en el pueblo de Quintana de Fon durante el tiempo que estuvo dirigiendo las obras para el aumento de aguas, acordando la Corporación que esta y la anterior cuenta sean satisfechas con cargo al capítulo y artículo correspondiente del vigente presupuesto.

27-10-1904. Apaa p. 12º. Ofrecimiento de tubos iguales a los empleados en la primitiva traída de aguas, pase a informe.

Dada cuenta de una carta de D. Juan G. Posada de Gijón en la que ofrece los tubos existentes en esta Ciudad iguales a los empleados en la primitiva traída de aguas al precio de veinte céntimos de peseta el kilogramo, el Ayuntamiento acordó que la Comisión de Aguas informe respecto de la proposición hecha por dicho Señor.

27-10-1904. Apaa p. 17º. Acuerdo para el pago de bridas de hierro y válvulas de bronce para obras en Quintana de Fon.

El Sr. Alcalde hace presente que en vista de no haber concurrido los Sres. Concejales que componen la Comisión de Hacienda a informar las cuentas presentadas en la anterior sesión por Eustasio González, Juan González y Manuel León, pasó aviso a dichos señores para ver de conseguir rebajasen el importe de las mismas, quienes le contestaron no les era posible acceder a ello por cuanto lo consignado en las mismas es su justo valor; el Ayuntamiento, teniendo en cuenta lo expuesto, aprobó dichas cuentas, acordando les sean satisfechas al Eustasio González las ciento noventa y una pesetas cincuenta céntimos por el arreglo del volquete propiedad del Ayuntamiento, cuarenta pesetas por cristales y su colocación en el invernadero del Jardín y treinta y siete pesetas al Manuel León por unas bridas de hierro y válvulas de bronce con destino a la tubería colocada entre Quintana de Fon y Fontoria, con cargo a los capítulos y artículos correspondientes del presupuesto actual.

05-11-1904. Apaa p. 3, 4, 5 ó 6º. Adquirir tubos iguales a los empleados en la primitiva traída de aguas.

Quedó acordado, de conformidad con el informe emitido por la Comisión se adquiera al cañería que ofrece D. Juan G. Posada de Gijón y la cual obra en poder de la Sra. Viuda de Pérez Cristín, vecina de esta ciudad, a cuyo efecto una Comisión compuesta del Sr. Alcalde y D. Rafael de la Iglesia acompañada del fontanero verán a dicha señora al objeto de examinar las dimensiones, peso y estado en que se encuentran dichos tubos. El Sr. Alcalde hace presente que fue una lástima que dicha tubería no hubiese sido empleada en las obras de Quintana de Fon, en atención a que la colocada comprada con ésta, que es igual a la que se utilizó para la traída de aguas de Fontoria, pudiera decirse que aquella es como un papel.

05-11-1904. Apaa p. 7º. Agradecimiento de D. Pedro León de Castro por la donación de agua, y renuncia a la misma.

Dada cuenta de una comunicación de D. Pedro León de Castro en la que después de manifestar su agradecimiento por la donación que se le hizo en sesión de 27 del pasado mes de medio metro cúbico de agua potable, como recuerdo y en atención a los trabajos prestados para el aumento de aguas y en el ensanche de la muralla, renuncia en pro de los intereses de este pueblo tan generoso y espontáneo ofrecimiento, acordando la Corporación reiterar su eterno agradecimiento, y se diese a dicho señor las más sinceras gracias pro su proceder noble y desinteresado.

26-11-1904. Apaa p. 10º. Acuerdo para el pago de gastos por inspección de obras en Fontoria.

Se aprobó otra cuenta de veintidós pesetas presentada por el fontanero David Martínez por los gastos que la Comisión hizo para inspeccionar las obras que es preciso ejecutar en Fontoria, acordando su pago con cargo al capítulo y artículo correspondiente del presupuesto actual.

26-11-1904. Apaa p. 11º. Adquirir tubos iguales a los empleados en la primitiva traída de aguas, acuerdo en precio y fecha de pago.

En virtud de las manifestaciones hechas por los individuos de la Comisión nombrada para avistarse con la Sra. viuda de D. Félix Cristín, dueña de los tubos que obran en su poder y que fueron empleados los análogos en la primera conducción de aguas, el Ayuntamiento acordó su adquisición a razón de veinte céntimos de peseta el kilo, cuyo importe total será satisfecho sin pagar intereses en el próximo año.

10-12-1904. Apaa p. 3º. Instancia indemnización por perjuicios en Quintana de Fon.

Pasó a informe de la misma Comisión (la de Hacienda) y de la de Aguas otra instancia presentada por D. Julián Álvarez y Álvarez, vecino de Quintana de Fon en solicitud de que se le indemnicen los perjuicios que ha sufrido en una finca de su propiedad que regaba con las aguas adquiridas por este Ayuntamiento del expresado pueblo de Quintana.

15-12-1904. Apaa p. 12º. Adquirir tubos iguales a los empleados en la primitiva traída de aguas, inspección y recuento.

Presentes el Sr. Alcalde y D. Rafael de la Iglesia, comisionados nombrados en sesión de cinco de noviembre último para avistarse con la Sra. D.ª Elisa Franganillo, viuda de D. Félix Pérez Cristín, vecina de esta Ciudad y en poder de la cual oran los tubos ofrecidos por D. Juan G. Posada, que lo es de Gijón, hacen presentes, que, cumpliendo el encargo que se les confió, acompañados del fontanero, han examinado los tubos de referencia, y cuya adquisición quedó acordada en la citada sesión, encontrándolos en buenas condiciones, y habiendo hecho el recuento de los mismos resultó ser ochenta el número de ellos con un peso aproximado de ciento treinta kilos cada uno, que había también seis codillos que aproximadamente pesarían trescientos noventa kilos, haciendo un total de diez mil setecientos noventa kilos, que a razón de veinte céntimos de peseta el kilo importan la cantidad de dos mil ciento cincuenta y ocho pesetas; el Ayuntamiento aprobó lo expuesto, acordando que dicha cantidad sea satisfecha en el año próximo de mil novecientas cinco en tres plazos, bien a D. Juan G. Posado, o a la Sra. Dña. Elisa Franganillo, toda vez que ésta es la que hace entrega del citado material, debiendo antes de efectuar el primer pago hacer la comprobación del expresado material con el aparato que posee el Ayuntamiento.

15-04-1905. Apaa p. 9º. Solicitar excepción de subasta en adquisición tubería.

También propuso el Sr. Presidente y fue acordado por unanimidad que, a fin de dar cumplimiento al acuerdo tomado por la Corporación en cinco de Noviembre último, ratificado por la Junta Municipal en veintiuno de diciembre siguiente, se solicite del Sr. Gobernador civil de la Provincia se sirva declarar exceptuada la subasta de adquisición de la tubería para la conducción de aguas y que posee Dña. Elisa Franganillo, viuda del Sr. Pérez Cristín, contratista que fue de las obras, por ser este caso de los comprendidos en el número 3º del artículo 41 de la instrucción para la contratación de servicios provinciales y municipales aprobada por Real Decreto de 24 de enero último, expidiéndose al efecto certificación de aquellos acuerdos y del presente particular.

17-06-1905. Apaa p. 2º. Concedida excepción de subasta en adquisición tubería.

Quedó enterado el Ayuntamiento de una comunicación al Sr. Gobernador Civil de la Provincia de fecha doce del actual, en virtud de la que se le concede la excepción de subasta solicitada para la adquisición de tubería con destino a la conducción de aguas potables, acordando pase a Contaduría a sus efectos, y autorizando al Sr. Alcalde para que se haga cargo de la mencionada tubería, levantando al efecto la oportuna acta, ratificándose en los acuerdos tomados al respecto del particular por el Ayuntamiento y Junta Municipal, y en su consecuencia que el importe de dicha tubería sea satisfecho con cargo al capítulo y artículo correspondiente del presupuesto actual.

16-06-1906. Apaa p. 1º. Llaves de aforo

En las concesiones de agua potable surge la coletilla “... coloquen por su cuenta contador o llave de aforo, satisfagan los gastos de instalación y el arreglo de los desperfectos que se ocasionen en la vía pública al hacer la acometida.”

15-07-1907. Apaa. Colocación de llaves de aforo o contador en suministro de agua a particulares.

El Sr. Alcalde da cuenta que debido a la escasez de aguas se vio obligado a privar temporalmente de ellas a los particulares, proponiendo a fin de evitar abusos se coloquen llaves de aforo para que cada cual disfrute de la que tiene derecho, lo que fue aceptado autorizando el Ayuntamiento al Sr. Presidente para que proceda a la colocación de aquellas por cuenta de los interesados a no ser que estos prefieran contador.

22-07-1907. Apaa. Conflicto con motivo de la escasez de aguas.

Seguidamente hace el Sr. Núñez algunas observaciones referentes al conflicto surgido con motivo de la escasez de aguas, que fueron contestadas por el Sr. Alcalde, manifestándole estaban previstas sus indicaciones, y ordenando se pasase a tratar los asuntos puestos a la orden del día.

24-08-1907. Apaa. Pozos artesianos.

El Sr. Luengo, D. Victorino, propone la construcción de pozos artesianos fundándose para ello en que a pesar de estar la población provista de gran cantidad de agua, aún se carece de la suficiente para con ella poder atender a la imperiosa necesidad de la limpieza de alcantarillas, lo cual considera urgentísimo si se quiere higienizar la población, que buena falta le hace, lo que se conseguiría si se construyesen dichos pozos. Hace notar que en León se han construido varias pozos y están dando resultados satisfactorias.

Convencidos los Sres. Concejales de la importancia del asunto, el Ayuntamiento acordó por unanimidad autorizar al Sr. Alcalde para que practique con alguna de las compañías que hay destinadas a efectuar las obras de referencia, las gestiones conducentes, para en su día poder llevar a la práctica los trabajos que sean necesarios para la construcción de uno o dos pozos artesianos.

05-10-1907. Apaa p. 10º. Visita a los manantiales

El Sr. Alcalde manifiesta que es necesario hacer una visita de inspección en los puntos de donde proceden las aguas que surten a la Ciudad, a fin de practicar algunas obras que juzga de necesidad, proponiendo al efecto el nombramiento de una Comisión compuesta por los Sres. Garrote, Álvarez y Castrillo, acompañados del fontanero, lo que fue aprobado y así quedó acordado.

19-10-1907. Apaa p. 10º. Arreglo manantiales.

Fueron aprobados la memoria y plano presentado por la Comisión designada para la inspección y arreglo de los manantiales que surten de agua a la población, quedando acordada la ejecución de las obras de que se hace mérito en los mismos, siendo felicitados los Sres. de la Comisión por los trabajos que con tal motivo realizaron y de los que se dan cuenta en su bien escrito informe.

14-03-1908. Apaa final. Mejora en la conducción de aguas, tratar en próxima sesión.

En vista de las manifestaciones hechas por el Sr. Garrote respecto de la memoria presentada en el mes de octubre último, sobre la conducción de aguas potables a esta Ciudad, acuerda el Ayuntamiento, que en la sesión próxima trate de este asunto, por considerarlo urgente y necesario.

21-03-1908. Apaa p. 9º. Mejora en la conducción de aguas.

El Sr. Alonso Garrote manifiesta que sus deseos al querer tratar de la memoria que fue presentada respecto de las obras que eran necesarias practicar para que el agua que surte a la población llegase en buenas condiciones, no eran otras que el que se llevasen aquellas a la práctica, según se acordó en sesión de diez y nueve de octubre último, tan pronto el tiempo lo permitiese, pues he sabido con posterioridad que hay algunas fugas y es preciso evitarlas.

El Sr. Presidente le contesta que a dicho objeto y provisionalmente se habían hecho ya trabajos.

El Sr. Núñez dice será conveniente proveer la tubería de sifones, si de ellos careciese, para facilitar la corriente quedando acordado autorizar al Sr. Alcalde para que, previa inspección del Arquitecto y bajo su dirección, se ejecuten cuando lo considere, no solo las obras relacionadas en la memoria de referencia, sino todas aquellas que fuesen precisas a juicio del expresado técnico.

02-07-1909. Apaa p. 7º. Escasez de agua a causa de abusos.

Pide la palabra el Sr. Carbajosa para manifestar que habiéndose ocupado la prensa de la escasez que hay de agua potable a causa de los abusos que se comente por algunos propietarios de la misma, entiende que se hace preciso se tomen algunas medidas a fin de cortar aquellos, como así bien el que ciertos señores tomen agua directamente de la cañería general; con este motivo se entabla ligera disensión entre dicho señor y el Sr. Núñez, que corta el Sr. Presidente diciendo que al fin indicado por el Sr. Carbajosa piensa en breve convocar a una reunión de propietarios de agua para hacerles presente la conveniencia de colocar llaves de aforo, al objeto de que cada cual consuma la cantidad que haya comprado y no más como está sucediendo y ver de tomar otros acuerdos a fin de cortar abusos.

12-07-1909. Apaa p. 16º. Memoria del Arquitecto conducción de aguas.

Quedó sobre la mesa para estudio la memoria presentada por el Arquitecto de la visita de inspección en la conducción de aguas potables.

16-07-1909. Apaa p. 12º. Colocar contadores y llaves de aforo.

El Sr. Presidente da cuenta de que en la reunión tenida con los propietarios de aguas, se había acordado la colocación de contadores y llaves de aforo por cuenta de los mismos, como único medio de cortar abusos, a fin de que cada cual gaste el agua que hayan adquirido y nada más; que para ir realizando poco a poco tal acuerdo se hacía preciso que por el Ayuntamiento se comprasen las llaves de aforo necesarias para irlas colocando, abonando luego su importe los dueños del agua, pues a ello están obligados.

El Sr. Núñez dice que no cree pueda llevarse esta asunto tan apresuradamente debiendo concederse a los tenedores de aguas un plazo prudencial para que se proveen de contadores los que a ser posible debieran ser todo de un sistema.

El Sr. Presidente dice no ser posible acceder a lo indicado por el Sr. Núñez; que pasados quince días convocará a nueva reunión para ver si se han colocado los contadores o llaves, y si no ha tenido efecto se colocarán, por ser el único medio de corregir abusos y cortar conflictos.

25-07-1909. Apaa p. 15º. Colocar contadores y llaves de aforo.

Manifiesta el Sr. Alcalde que es de necesidad la adquisición y colocación de llaves de aforo, para evitar los abusos que se cometen por los propietarios de aguas, por la escasez que se nota en el depósito, el cual se le ve aumentar muy poco, aunque cree que entra en el mismo toda la que procede de los pueblos de Quintana de Fon, Fontoria y La Carrera; que de nuevo va a convocar a la Junta de Aguas a fin de poder determinar el número de llaves que se necesitan por no haberlas instalado los propietarios, para que se adquieran por el Ayuntamiento y se ordene su colocación por cuenta de aquellos.

El Sr. Alonso Garrote dice: que además del abuso que hacen del agua los propietarios, también se desperdicia mucha por los que van a las fuentes públicas con botijo o barrilas, al tomarla, y no debe permitírseles emplear otra clase de vasijas, sobre todo cuando hay escasez.

El Sr. Núñez manifiesta que no se opone a la traída de llaves de aforo, siempre que haya crédito para ello, pero conviene que todas sean iguales y que se coloquen fuera de las casas de los propietarios o tenedores de aguas y en sitio a propósito para que, sin dificultad de ningún género, puedan hacerse las comprobaciones que sean necesarias.

La Corporación acordó que el Sr. Alcalde convoque a la Junta de Aguas para cuando lo juzgue conveniente, a fin de saber con precisión el número de llaves de aforo que se necesitan.

11-08-1913. Apaa. Colocar contadores y llaves de aforo.

Pregunta el Sr. Martínez al Sr. Presidente si es cierto que en alguna sesión ha dicho que consideraba ilegales e injustos los acuerdos tomados por el Ayuntamiento referentes a la colocación de contadores tomados por el Ayuntamiento referentes a la colocación de contadores para el aprovechamiento de las aguas, contestándole el Sr. Alcalde que no; y que si un periódico local lo afirma, interpretó mal las manifestaciones hechas en una sesión al pretender el Sr. Martínez se cortase el agua a los que no hubieses encargado el contador, exponiendo entonces su opinión de que debía esperarse a que los contadores estuvieses ya colocados, procediendo a cortar el agua a aquellas personas que no lo tuvieran, hizo el Sr. Presidente algunas otras manifestaciones sobre el particular considerando errónea la doctrina sustentada por un periódico local respecto del mismo.

22-09-1913. Apaa. Colocar contadores y llaves de aforo.

Da cuenta el señor Presidente de que son ya muy pocos los tenedores de agua que están sin contador, y que si a pesar de haber transcurrido los ocho días que dio de plazo no ha procedido inmediatamente a cortar el agua a los que aún no lo han colocado ha sido porque el fontanero antes de expirar el plazo le enseño el talón de los contadores encargados y cuya tardanza en ser colocados no ha de exceder de dos o tres días. Los señores Lombán y Martínez ruegan a la Presidencia prive del agua inmediatamente a aquellos que por negligencia o mala fe no coloquen el contador inmediatamente; promete complacerlos el Sr. Gavela.

30-03-1914. Apaa. Estudio de subvenciones para conducción de aguas.

Manifiesta el Sr. Presidente que en la Gaceta de ayer hay un Real Decreto del Ministro de Fomento concediendo el estado subvenciones a los Ayuntamiento con destino a obras necesarias para la conducción de aguas destinadas al abastecimiento de las poblaciones; proponiendo que por la Comisión respectiva se haga el estudio de la citada disposición y en vista del informe que emita resolver lo que proceda; y así se acordó.

15-07-1914. Apaa. Nuevo depósito en Fontoria.

Dada lectura de una proposición suscrita por los señores concejales D. Pedro J. Romano, D. Luis González, D. Rodrigo Mª Gómez, D. Joaquín Gavela y D. Antonio García, sobre construcción en Fontoria de un nuevo depósito para dos mil metros de agua cuyo coste calculan en quince mil pesetas con lo cual en todo tiempo se podía disponer de agua suficiente para todas las necesidades del la Ciudad y colocación de una fuente en Puerta Rey y otras donde convengan, manifestando además que para llevar a cabo tal proposición se podían vender algunos metros de agua, puesto que hay sobrante o recurrir a la venta de terrenos y extendiéndose en algunas otras consideraciones.

El Sr. Gómez Lomban hace uso de la palabra y aplaude tales iniciativas y felicita a los firmantes de la referida proposición con la que está conforme por considerarla altamente beneficiosa para la Ciudad y en relación con indicaciones que ha hecho en más de una ocasión respecto del particular.

El Ayuntamiento de conformidad con los proponentes acordó que dicha moción pase a informe de las comisiones de Hacienda y Obras para que emitan el dictamen que consideren oportuno acompañando a este los presupuesto y planos de dichas obras, a fin de que sean ejecutadas a la mayor brevedaD.

04-08-1915. Apaa. Asunto construcción nuevo depósito.

El Sr. Romano ruega a la Presidencia que para la sesión próxima ponga a la orden del día, el asunto relativo a la construcción de un nuevo depósito, de lo cual se trató ya en la sesión de 14 de junio del año último, toda vez se dispone y se hallan confeccionados los trabajos técnicos.

11-08-1915. Apaa. Asunto construcción nuevo depósito.

Se acordó quede sobre la mesa a estudio de los Sres. Concejales hasta la sesión próxima, el dictamen emitido por las comisiones de Hacienda y Obras sobre construcción de un segundo depósito de aguas.

18-08-1915. Apaa. Asunto construcción nuevo depósito.

Dada lectura del dictamen emitido y firmado por los individuos que componen las comisiones de Hacienda y Obras a la proposición suscrita por varios Sres. concejales, sobre construcción de un segundo depósito de aguas, de la cual se dio cuenta en sesión de quince de julio del año próximo pasado, el Ayuntamiento le prestó su aprobación en todas sus partes, acodando el cumplimiento de cuanto se propone en los cuatro particulares que dicho dictamen contiene, habiendo la Corporación otorgado a los dignísimos e inteligentes ingenieros militares D. Ángel Arbex y D. Jorge Soriano un voto de gracias según en el 4º se propone por su s notables y desinteresados trabajos para la construcción en esta Ciudad del segundo depósito de aguas de que se trata, dado los grandes beneficios que ha de reportar y al contador Sr. Monteserín por sus trabajos en dicho proyecto.

07-04-1916. Apaa. Extraordinaria. Programa de obras imprescindibles.

En Astorga a siete de Abril mil nueve cientos diez y seis siendo las siete de la noche hora señalada al efecto se reunieron en la Sala de Sesiones de este Ayuntamiento bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Rodrigo Mª Gómez los Sres. concejales que al margen se expresan al objeto de celebrar esta sesión extraordinaria para la que habían sido todos previamente convocados.

Declara abierta por el Sr. Presidente, se manifiesta que el objeto de esta sesión era acordar lo que proceda respecto de las aguas potables de que se surte la Ciudad, asunto que ya en la sesión ordinaria anterior figuraba en la orden del día con el de adopción de medios para la adquisición de fondos a fin de poner aquellas en condiciones, creyendo que la Comisión que fue a Fontoria con D. Santiago Alonso Garrote para ver sobre el terreno todo cuanto se relacionase con el mejoramiento de conducción de dichas aguas, llegaría a tiempo y daría cuenta de su visita; mas como no fue así de ahí el que no se tratase de tal asunto, y dada su capital importancia creí oportuno convocar a esta sesión extraordinaria, a fin de dar cuenta del dictamen suscrito por los individuos de la Comisión de Aguas asesorada por D. Santiago Alonso Garrote.

De orden del Sr. Alcalde yo el Secretario di lectura del dictamen de referencia y que copiado en la letra dice:

“Al Excmo. Ayuntamiento los concejales que suscriben y componen la Comisión de Aguas de este Ayuntamiento, como resultado de la visita hecha a las conducciones de agua potable que surten la ciudad y asesorados por D. Santiago Alonso Garrote designado por la Corporación para emitir su opinión acerca del estado en que aquellas se encuentran; tienen el honor de proponer al Excmo. Ayuntamiento el siguiente programa de obras, que a su juicio creen de imprescindible necesidad y urgencia para asegurar el surtido de Astorga en las debidas condiciones higiénicas

1º Proceder a la evitación en lo posible de las filtraciones de las aguas llovedizas y superficiales del pueblo a la galería de manantiales existentes en una de las calles del mismo.

2º Como es seguro que en los manantiales de la galería antedicha se mezcla las aguas procedentes de los corrales de las casas inmediatas, la Comisión opina, que la única manera de asegurar la pureza de las aguas del abastecimiento consiste en prescindir en absoluto de los manantiales referidos que dan aproximadamente cuarenta litros por minuto. Por estas poderosos razones y porque esta cantidad de agua es de consideración para el surtido, interesamos de la Corporación que se adquiera inmediatamente, puesto que hay posibilidad de ello, igual o mayor volumen de agua de un nuevo alumbramiento, bien ampliando el de Quintana de Fon o bien recogiendo más aguas en el trayecto de Fontoria a Quintana.

3.º En previsión del aumento de población así como de la futura construcción del alcantarillado, todo lo cual supone mayor consumo de agua que el actual, la Comisión propone que se adquieran terrenos donde hemos visto que a no gran coste pueden alumbrarse aguas en abundancia.

4ª No existiendo plano general de la conducción desde Fontoria y La Carrera hasta el depósito y siendo este documento de innegable importancia proponemos se levante dicho plano a fin de con ello evitar los perjuicios considerables que se pueden irrogar al abastecimiento. Al propio tiempo que los estudios del plano se ejecutarán los de pasos de ríos, cauces y caminos, que no se encuentran hoy en condiciones de seguridad así como las mejoras que deben aportarse a la conducción con la colocación de aparatos hidráulicos, como llaves de paso, ventosas, etc, para ambas conducciones de Fontoria y Quintana.

5º Al recorrer las conducciones de Fontoria y Quintana la Comisión ha visto que la nueva carretera de Pandorado atraviesa ya la cañería en varios sitios, y en otros dicha carretera está en parte construida sobre el terreno ocupado por la tubería. En donde aún no está construida se advierte que el trazado de la misma ha de atravesar nuevamente y seguir en otros muy próxima a la conducción imposibilitando los trabajos que en esta hayan de efectuarse. Por consiguiente la Comisión propone que se practiquen con urgencia las gestiones encaminadas a librar la conducción de estos perjuicios, obteniendo de la Jefatura de Obras Públicas de la provincia las variaciones y modificaciones necesarias en el trazado de la carretera, armonizando los intereses del Estado con los del municipio.

6º Para evitar la falta de aguas en la Ciudad en los casos de limpieza del depósito como ha ocurrido recientemente proponemos que este se modifique en forma que el surtido sea permanente.

Astorga 7 de Abril de 1916. Antonio García del Otero, Felipe Alonso. Román García.”

La corporación por unanimidad aprobó en todas sus partes el referido informe acordándose a propuesta del Sr. Alcalde autorizar a la Comisión de Obras para que preventivamente y sin demora se realicen las que se consideren convenientes para evitar en la cañería filtraciones de aguas sucias.

El Sr. Alonso D. Paulino propone dada la importancia y urgencia del asunto de que se trata que a su juicio procede encargar desde luego al Sr. Garrote de las obras y que la Comisión se aviste con dicho Sr. para que haga el estudio de todo lo relacionado en el informe y formalice memoria, planos, presupuestos y demás que crea necesario para llevar a cabo dichas obras lo que fue tomado en consideración quedando así acordado.

El Sr. García del Otero reconociendo lo apremiantes y necesarias que son las obras dice que hoy o mañana irá la Comisión a ver al Sr. Garrote para no solo comunicarle el acuerdo anteriormente adoptado sino que al mismo tiempo le preguntará a cuanto podrán ascender sus honorarios, lo que también fue tomado en consideración, como así bien lo expuesto por el Sr. Alcalde de que se interese de la Jefatura de Obras Públicas de la provincia las modificaciones que se indican en el informe respecto de la Carretera de Pandorado teniendo en cuenta las razones aducidas en el mismo.

Hace el Sr. Alonso D. Felipe algunas consideraciones al informe proponiendo que la Comisión de Hacienda vaya estudiando los medios de allegar recursos para los elevados gastos que representan las obras que se tratan de realizar y así se acuerda.

Con lo que se levantó la sesión y esta acta que firman los Srs. Concejales concurrentes de que yo Secretario certifico

10-04-1916. Apaa. Satisfacer honorarios proyecto y agradecimiento.

Enterado el Ayuntamiento por el Sr. García del Otero del cortés recibimiento que D. Santiago Alonso Garrote dispensó a la Comisión de Aguas al ir a visitarle y darle cuenta de que la Corporación había acordado se encargaría las obras que se proyectan realizar en la conducción de aguas potables a la Ciudad con sujeción al informe dado bajo su dirección rogándole además se dignase manifestar a cuanto ascenderían sus honorarios por la memoria, planos, presupuesto para la ejecución de las mismas, a lo que el Sr. Garrote contestó dando las gracias y que aceptaba gustoso el encargo que se le hacía y que de honorarios por los trabajos de referencia llevaría dos mil pesetas, por lo que la Comisión altamente agradecida de la generosidad y desprendimiento del Sr. Garrote le dio las gracias.

La Corporación en vista de lo expuesto, acordó estar conforme con satisfacer a dicho Sr. D. Santiago Alonso Garrote las dos mil pesetas a que dijo ascenderían sus honorarios por los trabajos de referencia. El Sr. Alonso, D. Felipe, propone que dadas las deferencias y atenciones del Sr. Garrote con el Ayuntamiento y el gran desinterés que ha demostrado en obsequio de su pueblo puesto que no corresponden los honorarios pedidos a los trabajos que dicho Sr. se impone, conste en acta el agradecimiento a dicho señor y así quedó acordado.

08-05-1916. Apaa. Queda sobre la mesa memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones.

Quedan sobre la mesa para estudio de los Sres. Concejales la memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones facultativas, documentos presentados por D. Santiago Alonso Garrote encargado del proyecto de obras en evitación de turbias y contaminación de las aguas potables de que se surte la Ciudad, acordando le sea satisfecha la cantidad de cien pesetas a que dice ascienden sus honorarios como así bien la de cincuenta y siete pesetas setenta céntimos de gastos hechos para verificar la confrontación que sobre el terreno hizo en unión del Ingeniero Sr. Gil del proyecto de carretera de Pandorado con el emplazamiento de la tubería.

04-12-1916. Apaa. Interesar al Sr. Alonso Garrote para la dirección de obras.

El Sr. García, D. Román, propone se hagan las debidas gestiones en evitación de los perjuicios que pudieran ocasionarse por el hecho de atravesar en varios puntos la carretera por encima de la tubería de conducción de aguas, el Sr. alcalde le contesta que se han hecho algunas, pero que entretanto no se precisen aquellos nada se puede hacer. El Sr. García del Otero ruega al Sr. Alcalde que interese al Sr. Alonso Garrote para que se encargue de la dirección de las obras que ha propuesto en evitación de turbias, promete aquél hacerlo.

27-06-1917. Apaa. Aprobación pliego de condiciones.

Aprobó el Ayuntamiento el pliego de condiciones económicas formadas por la Comisión y Maestro Práctico a las que en unión de las facultativas, plano y presupuesto hecho por D. Santiago Alonso Garrote habrán de efectuarse las obras que se llevarán a cabo en los manantiales de La Carrera y Fontoria acordando tenga lugar la subasta o concurso de las mismas el día ocho de julio próximo a las once de la mañana lo que se anunciará a medio de oportuno bando, habiéndose nombrado al concejal D. Francisco y Ferreras para que en unión del Sr. Alcalde asista al acto como representante del Ayuntamiento.

11-07-1917. Apaa. Desierta la subasta.

Dada cuenta de que por falta de licitadores había quedado desierta la subasta de las obras en Fontoria para evitar que las aguas lleguen turbias acordó el Ayuntamiento se anuncie como segunda vez para el Domingo quince bajo el mismo tipo y condiciones que la anterior.

18-07-1917. Apaa. Desierta segunda subasta.

Dada cuenta de haber quedado desierta la subasta de las obras que habían de realizarse en Fontoria en evitación de que las aguas lleguen turbias a esta Ciudad acordó el Ayuntamiento que ambas comisiones auxiliadas por el Maestro Práctico dictaminen lo que juzguen oportuno a fin de poderlas realizar.

22-08-1917. Apaa. Obras en Fontoria en evitación de turbias, pase a estudio.

El Sr. García del Otero dice que urge se practiquen en Fontoria las obras en evitación de turbias, a lo que el Sr. Gómez dice que a su juicio conviene que antes se practiquen unas calicatas para cerciorarse que cantidad de agua pudiera utilizarse pues quizás por la escasa importancia de éstas, no tenga cuenta el que se realicen dichas obras, proponiendo que las comisiones de aguas y obras estudien su proposición y así se acordó por unanimidaD.

29-08-1917. Apaa. Construcción de carretera a Pandorado sobre terrenos de la tubería.

Pide la palabra el Sr. Gómez y manifiesta que el fontanero ha dicho se está construyendo en el pueblo de Carneros y carretera de Astorga a Pandorado una alcantarilla o puente de tres luces sobre el terreno que ocupa la tubería de aguas de Fontoria en el espacio de un metro, lo cual no debe consentirse, puesto que el día en que haya necesidad de hacer alguna reparación en la cañería, será preciso para ello obtener licencia de la Jefatura de Obras Públicas, y mientras se consigue estará sin agua la población.

Contesta el Sr. Presidente que luego que tuvo noticia de lo que ha expuesto el Sr. Gómez telegrafió al Sr. Ingeniero Jefe de la Provincia interesándole ordenase la suspensión de la obra, sin que se le haya contestado, por lo que procede se le dirija oportuno oficio a tal objeto y el de que acuerde lo procedente para que no se interrumpa el paso de las aguas y puedan hacerse libremente las reparaciones que sean necesarias en la cañería, acordándolo así la Corporación.

Replica el Sr. Gómez que debiera desde luego rogarse al contratista ocupase en otro sitio a los trabajadores mientras se solucionaba el asunto, prometiendo hacerlo el Sr. Alcalde.

03-09-1917. Apaa. Construcción de carretera a Pandorado sobre terrenos de la tubería.

El Sr. Gómez, D. Antonio, da cuenta de la entrevista que la Comisión de Obras tuvo con el Ayudante de Ingenieros encargado de las que se están llevando a cabo en Fontoria con motivo de la carretera, la cual en algunos trozos pasa por encima de la cañería de conducción de aguas a la Ciudad. Habiendo prometido dicho Sr. Ayudante que la Dirección se obligaba a reparar aquellos desperfectos que se originasen en la tubería por dicha causa, además que el Ayuntamiento podrá proceder sin previa autorización y en caso de necesidad a desmontar el trozo de carretera que fuese preciso a fin de arreglar o examinar dicha tubería siendo de cuenta de la Dirección de Obras Públicas el arreglo de los desperfectos que en la carretera puedan ocasionarse con tal motivo. El Sr. Ferreras dice que debiera oficiarse al Sr. Ingeniero Jefe respecto de dichos extremos, contestándole el Sr. Presidente que es de suponer que al contestar al oficio que hace poco se le dirigió, para mérito de los extremos relacionados por el Sr. Gómez, puesto que dicho ayudante le daría cuenta de la entrevista que la Comisión del Ayuntamiento celebró en él, pero que en el caso de que no contestase se le comunicará lo que queda expuesto.

10-10-1917. Apaa. Construcción de carretera a Pandorado sobre terrenos de la tubería.

Pregunta el Sr. Ferreras si se ha recibido contestación al oficio que esta Alcaldía dirigió al Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas con motivo de la construcción de la carretera de Astorga a Pandorado en terreno por donde pasa la cañería de aguas de Fontoria contestándole negativamente el Sr. Alcalde y prometiendo reproducir de nuevo dicho oficio.

07-11-1917. Apaa. Calicatas a practicar para el levantamiento de plano.

El Sr. Presidente da cuenta de las manifestaciones que le hizo D. Santiago Alonso Garrote relativas a las obras o calicatas que hay que practicar a fin de proceder al levantamiento del plano de la conducción de aguas que a dicho Sr. le fue encomendado y después de las diversas opiniones emitidas respecto de si dichas obras serían o no de cuenta del Ayuntamiento o del Sr. Garrote a propuesta del Sr. Presidente se acordó autorizar a la Comisión de Aguas para que se aviste con dicho Sr. a fin de apreciar el importe de dichas obras y que el fontanero se ponga a su disposición a tal objeto.

19-12-1917. Apaa. Hechos planos de la traída de aguas.

El Sr. Alcalde da cuenta de una carta de D. Santiago A. Garrote en la que manifiesta tiene hechos los planos que se le encomendaron de la traída de aguas, e interesa se le abonen las dos mil pesetas que por ello le fueron ofrecidas. El Sr. Alcalde dice que este asunto se pondrá en la orden en la sesión próxima.

26-12-1917. Apaa. Presentación de planos para pago de honorarios.

Acuerda el Ayuntamiento respecto a lo solicitado por D. Santiago A. Garrote, que a fin de poderle satisfacer las dos mil pesetas, importe de sus honorarios por los trabajos que ha realizado referentes a la conducción de aguas de Fontoria y mejoras que es preciso introducir, que dicho Sr. presente los planos.

31-12-1917. Apaa. Pago honorarios, sujeto a la entrega de planos.

Dada cuenta de los planos levantados por D. Santiago Alonso Garrote relativos a la tubería y aguas de Fontoria se acuerda hacer el pago al mismo de las dos mil pesetas importe de sus honorarios, una vez sean entregados todos y cada uno de los planos de referencia y que sean precisos a dicho objeto.

23-05-1918. Apaa. Informe gestiones en Madrid.

El Sr. Alcalde hace presente que la Comisión que fue a Madrid ...

Se trabajó también para conseguir alguna subvención para alcantarillado y como aumento de aguas, pero se carecía de consignación para lo primero, y lo segundo es difícil, puesto que se aplican en las traídas primitivas de aguas y no para aumentos, no obstante se seguirá gestionando.

...

10-06-1918. Apaa. Acuerdo para solicitud de subvención.

Invita el Sr. Alcalde para que las Comisiones que han intervenido y estudiado los asuntos de referencia expongan sus opiniones a fin de que el Ayuntamiento acuerde. Pide la palabra el Sr. Manrique y dice que efectivamente resultaría beneficioso para la ciudad el aumentar el caudal de aguas por razones que están al alcance de todos; por lo tanto es de parecer que se solicite del Ministerio de Fomento la correspondiente subvención con destino a tan importante mejora, es aceptada por unanimidad la proposición hecha por el Sr. Manrique quedando acordado el que se solicite dicha subvención.

22-06-1918. Apaa. Entregada solicitud de subvención.

Quedó enterado el Ayuntamiento por lectura que hizo el Sr. Alcalde de dos cartas, una del celoso Diputado D. Manuel Gullón participando haber entregado y recomendado en los respectivos ministerios las instancias elevadas para la instalación en esta Ciudad de un campo de experimentación agrícola y la relativa al aumento del caudal de agua potable; y otra ... Propone el Sr. García del Otero conste en acta un voto de gracias no solo para dichos Sres. sino que también para el Sr. Alcalde.

18-07-1918. Apaa. Pase solicitud al Instituto Geológico para informe.

En vista de un oficio de la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes en la que manifiesta que la instancia elevada por el Sr. Alcalde, en nombre y representación de este Ayuntamiento solicitando auxilio informativo del Estado para el alumbramiento de aguas había pasado al Instituto Geológico para que su personal técnico emita el informe correspondiente; el Ayuntamiento teniendo en cuenta que debido a las gestiones realizadas por el Diputado Sr. Gullón se ha obtenido en este asunto solución tan favorable acordó hacer constar su agradecimiento a [dicho] Sr., como así bien a propuesta del Sr. Presidente y Manrique que las comisiones de aguas y obras acompañadas del Maestro Practico y Fontanero estudien y preparen aquellos trabajos preliminares que consideren pertinentes para facilitar el estudio y realización de la mejora que se intenta para el aumento de aguas.

25-07-1918. Apaa. Entrega de planos conducción de aguas.

Manifestó el Sr. Presidente que D. Santiago Alonso Garrote le había entregado en el día de ayer los planos y trabajos que se le encomendaron referentes a la tubería y aguas de Fontoria, y dio lectura a una carta que acompañó con aquellos en la que interesa el pago de sus honorarios, invitando a los Sres. Concejales a que los examinen y vean si merecen su aprobación.

El Sr. Ferreras dice que por su parte, ha visto ya tales trabajos, y aunque no puede dictaminar técnicamente respecto de ellos, los cree admisibles. En igual sentido se expresó el Sr. García González y sucesivamente los demás Sres. concejales, acordándose por unanimidad admitirlos y que se satisfagan al Sr. Alonso Garrote las dos mil pesetas de sus honorarios según lo vaya permitiendo el estado de fondos.

Agrega el Sr. García D. Román que tales planos deben unirse a los demás trabajos referentes a aguas y conservarse todos en buen estado, contestándole el Sr. Presidente que está muy conforme con lo expuesto y que a tal efecto pensaba proponer y propone a la Corporación la adquisición de un mueble o armario a propósito para custodiar y conservar tales planos y otros muchos documentos de gran importancia que obran en la Secretaría. Así se acordó por unanimidad, autorizando para ello a la Comisión de Gobierno Interior.

25-07-1918. Apaa. Visita del Ingeniero del Instituto Geológico.

Leyó también el Sr. Presidente otra carta que le dirige el Sr. Ingeniero del Instituto Geológico manifestando que el sábado o domingo próximo llegará a esta Ciudad para efectuar los estudios necesarios a fin de poder informar en el expediente promovido a instancia de este Ayuntamiento sobre concesión de auxilio informativo y pecuniario del Estado para alumbramiento de aguas. Propone el Sr. García González y acuerda el Ayuntamiento autorizar a la Comisión de Aguas para auxiliar a dicho Sr. en sus trabajos y hacer lo demás que sea necesario o conveniente.

08-08-1918. Apaa. Gastos visita Ingeniero.

También se acordó el pago a D. Antonio Herrero de doscientas sesenta y cuatro pesetas veinticinco céntimos por gastos hechos por la Comisión de Aguas en la visita que hizo en los manantiales en compañía del Ingeniero O’Shea que vino para ver de conseguir el aumento de aquellas.

05-10-1918. Apaa. Recepción del informe emitido por el Ingeniero del Instituto Geológico.

Enterado el Ayuntamiento de un oficio del Director General de Minas y Montes, al que acompaña el informe emitido por el Sr. Ingeniero del Instituto Geológico de España, D. Guillermo O’Shea, relativo al auxilio informativo del Estado, que se solicitó para el alumbramiento de aguas subterráneas; el Ayuntamiento después de comprender lo beneficioso y satisfactorio que resulta para la Ciudad, de tan notable informe, el Sr. Alcalde propone, en vista de los varios extremos que aquel comprende, pase a informe de la Comisión de Aguas, para su estudio, autorizándola para que si necesita de persona técnica la elija y haga uso de su conocimientos.

19-10-1918. Apaa. Pendiente el informe de la Comisión de Aguas.

Quedó pendiente de resolución hasta adquirir datos necesarios a fin de emitir la Comisión de Aguas el oportuno, respecto del emitido por el Ingeniero Sr. O’Shea sobre aumento de aguas potables.

18-01-1919. Apaa. Terminado proyecto y presupuesto del ingeniero José Espejo.

Se leyó una carta del Sr. Ingeniero D. José Espejo en la que manifiesta haber terminado el proyecto y presupuesto para el aumento de aguas y encarece se le diga la forma en que ha de remitirlos, con los documentos que se le entregaron para tal objeto, y el Sr. Alcalde dice que aprovechando la estancia en esta de dicho señor al objeto de reconocer los sitios designados por el Ayuntamiento para la construcción de cuartel, creyó conveniente de acuerdo con otros compañeros de Corporación encomendarle aquellos trabajos, estipulando como honorarios el dos y medio pro ciento del importe del presupuesto, más lo que llevase el delineante. El Ayuntamiento mostró su conformidad con lo hecho por el Sr. Alcalde, autorizando a este para que acuerda la forma en que el Sr. Espejo ha de remitir tales documentos.

08-02-1919. Apaa. Recibido proyecto y presupuesto del ingeniero José Espejo.

Se da cuenta de haberse recibido por duplicado los trabajos encomendados al ingeniero D. José Espejo sobre alumbramiento de aguas en la pradera comunal del pueblo de La Carrera para el abastecimiento de esta Ciudad, se acuerda enviar un ejemplar a la Superioridad para ver de obtener la oportuna subvención, como así bien el pago a dicho Sr. Ingeniero de los honorarios devengados por los mismos.

08-02-1919. Apaa. Solicitud de los estudios realizados por el Diputado Sr. Gullón

El Sr. Presidente da cuenta de las cartas que el celoso Diputado [Sr. Gullón] ha dirigido al Sr. Alcalde; pide en una el urgente envío de los estudios realizados para aumentar el caudal de aguas de esta Ciudad, participa en otra ...

La Corporación acuerda conste en acta el agradecimiento a tan digno representante por sus benéficas gestiones, haciéndose al efecto lo que proceda.

22-03-1919. Apaa. Agradecimiento al Diputado Sr. Gullón.

Da cuenta el Sr. Alcalde de las cartas que le ha enviado el Diputado Sr. Gullón, las que demuestran su incesante labor para ver de lograr la subvención solicitada para el aumento del caudal de aguas potables a la Ciudad, el Ayuntamiento acuerda se haga constar el profundo agradecimiento a que se hace siempre acreedor el celoso diputado Sr. Gullón.

01-05-1919. Apaa. Comunicación de subvención.

Da cuenta el Sr. Alcalde de una carta en la que el Diputado le comunica que recibió del Sr. Ingeniero otra haciéndola presente, que la Comisión que informó el expediente para el aumento de aguas de esta Ciudad, había propuesto que se subvencionara dicha obra con la suma de ocho mil pesetas. El Sr. Alonso D. Paulino propone se otorgue un voto de gracias al Diputado por sus benéficas gestiones, y así se acordó.

15-05-1919. Apaa. informe y presupuesto dado por el Instituto Geológico

Quedó enterado el Ayuntamiento de una comunicación del Sr. Director General de Agricultura y del informe y presupuesto dado por el Instituto Geológico Sr. O’Shea, relativo al alumbramiento de aguas subterráneas en La Carrera, con objeto de aumentar el caudal de los que surten la ciudad, el cual asciende a diez y siete mil noventa y siete pesetas, setenta céntimos, acordándose quede sobre la mesa para estudio.

22-05-1919. Apaa. Agradecimiento al Diputado Sr. Gullón.

Da cuenta el Sr. Presidente de que según le ha participado el Sr. D. Manuel Gullón es un hecho la subvención de ocho mil quinientas pesetas, para las obras de alumbramiento de aguas; se acuerda hacer constar la gratitud a que es acreedor dicho señor.

13-09-1919. Apaa. Gestiones con vecinos de La Carrera.

El Sr. Presidente da cuenta de las gestiones hechas con algunos vecinos del pueblo de La Carrera para ver de conseguir el aumento del caudal de aguas, mas como para dar solución a tal asunto sea preciso, según aquellos dijeron, que todos sus convecinos intervinieran, pasó oficio al Sr. Presidente de la Junta Administrativa del citado pueblo anunciándole que el miércoles próximo 17 del actual saldría de ésta la Comisión de Aguas a fin de avistarse con aquellos al objeto indicado, lo que fue aprobado.

25-09-1919. Apaa. Gestiones con vecinos de La Carrera.

El Sr. Presidente da cuenta de la visita y gestiones que la Comisión de Aguas hizo con los vecinos de La Carrera para ver de conseguir el aumento de las que surten a esta Ciudad, habiéndose traído malas impresiones por no estar aquellos dispuestos a hacer cesión de ellas por ninguno de los medios razonables que se les propuso, quedando no obstante en que nos comunicarían la solución que adoptasen y ninguna se ha recibido. Se emiten distintos pareceres respecto a este asunto y el Sr. García del Otero dice que a fin de no divagar y toda vez que el asunto no puede resolverse, procede a su entender, que por la Comisión de Aguas, con los datos que tenga, estudie la cuestión y proponga en definitiva a la Corporación lo que deba hacerse para que el Ayuntamiento acuerde lo que crea oportuno.

15-11-1919. Apaa. Concesión de la excepción de subasta obras en La Carrera.

Quedó enterado el Ayuntamiento de un oficio del Sr. Gobernador Civil sobre concesión de la excepción de subasta que se había solicitado para realizar las obras que habrán de ejecutarse en La Carrera para el aumento del caudal de aguas que surten la Ciudad.

06-12-1919. Apaa. Gestiones con vecinos de La Carrera.

Dada cuenta de la proposición presentada por la Junta Administrativa y vecinos del pueblo de La Carrera, sobre el asunto relativo al aumento de aguas, por el Sr. Alcalde se hace historia de los trabajos que se realizaron a tal objeto, y a pesar de que el Ayuntamiento considera inadmisibles las bases propuestas, acuerda se continúen las gestiones para ver de que sean mejoradas.

26-02-1921. Apaa. Depósito nuevo de agua.

Se procede a la lectura de una interesantísima proposición que presenta al Ayuntamiento su Presidente, y en la cual el Sr. García del Otero, después de exponer la obligación que atañe a las Corporaciones Municipales de atender a las verdaderas necesidades de la población que administran, y procurar por cuantos medios sean posibles proporcionar las condiciones de habitabilidad y comodidad para sus vecinos, señala las obras y reformas que son de más urgente necesidad y las mejoras que dadas las condiciones de vida actual, se impone llevar a efecto, indicando como principales las siguientes: ... Depósito nuevo de agua, para 614 metros cúbicos; Adquisición de 87 metros cúbicos de agua para cada 24 horas; ...

22-10-1926. Apaa. Recuperación del proyecto de 1915.

El Sr. Presidente expone a la Corporación, que teniendo en cuenta las necesidades que imponen los preceptos higiénicos, resulta insuficiente la cantidad de agua con que se abastece al pueblo de Astorga, y que existiendo en este Ayuntamiento un notable y completísimo proyecto con sus planos, presupuestos y memoria del año 1915, confeccionado por los ingenieros D. Angel Arbex y D. Jorge Soriano, para la construcción e instalación de un segundo depósito, en que sería conveniente aprovecharlo y proceder a la construcción del mismo, máxime atendiendo que el finado D. Leoncio Nuñez dejó un legado al Ayuntamiento para cumplir con esta finalidaD.

Delibera el Pleno sobre la precedente proposición y considerándola razonable, útil y necesaria, y que es de su competencia con arreglo a los artículos 150, 180 y demás concordantes del vigente Estatuto Municipal, acuerda por unanimidad la construcción del segundo depósito de aguas para abastecer la población, con cargo al legado de D. Leoncio Nuñez, aprovechando el proyecto de los citados ingenieros en el caso de que convengan a los intereses del Municipio.

23-11-1944. Apaa. Ante-Proyecto de Reparación y Mejora del Abastecimiento de Agua de D. Pedro Rodríguez del Palacio.

Se ausenta el Sr. Alcalde D. Pedro Rodríguez de la Sala de Sesiones, ocupando la presidencia el Primer Teniente Alcalde D. José Fernández Luengo.

Se da cuenta del Ante-Proyecto de Reparación y Mejora del Abastecimiento de agua a la ciudad de Astorga, ofrecido a este Ayuntamiento por su autor, el culto Ingeniero de Caminos, hijo de esta ciudad, D. Pedro Rodríguez del Palacio, coincidiendo todos los señores gestores presentes en este momento en la sesión, que es un trabajo meritísimo y altamente beneficioso para los intereses de la población, y que previos los estudios precisos, se debe procurar llevar a la práctica, proponiendo los señores Presidente y Tagarro, que se de las más expresivas gracias al Sr. Rodríguez del Palacio.

La Comisión Gestora acuerda por aclamación de los nueve gestores presentes en al sesión: A) Expresar al culto Ingeniero de Caminos, hijo de esta ciudad, D. Pedro Rodríguez del Palacio, la profunda gratitud de la Corporación Municipal, por el ofrecimiento que hizo a este Excmo. Ayuntamiento de un notable Ante-Proyecto de Reparación y Mejora del Abastecimiento de Agua de la ciudad de Astorga, trabajo que considérale unánimemente beneficioso para los intereses del pueblo astorgano, y B) Que la Comisión de Hacienda estudie la forma de consignarse en los próximos presupuestos la parida que sea factible para llevar a efecto dicho ante-proyecto, una vez convertido en proyecto, previos los trámites legales pertinentes.

Vuelve a entrar en la Sala de Sesiones el Sr. Alcalde, D. Pedro Rodríguez, ocupando la Presidencia.

12-04-1948. Apaa. Encargo al ingeniero Miguel Ramón Barón de informe sobre abastecimiento de aguas y reformas en la red de distribución.

Entrando en el orden del día, la Comisión Gestora acuerda por unanimidad de los ocho gestores presentes en la sesión, en votación ordinaria: ... Vigésimo segundo. Facultar al Sr. Alcalde, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 34 del Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales, por considerar de gran conveniencia y necesidad para los intereses y futuros proyectos municipales, encargue directamente al ingeniero, D. Miguel Ramón Barón un informe comprensivo de los siguientes extremos: a) Abastecimiento de aguas de la ciudad de Astorga, de conformidad con las exigencias de la vigente legislación, bien aprovechando el escaso caudal, bien dotándola de uno nuevo si resultase más conveniente y económico, y B) Reformas y modificaciones procedentes y factibles en la actual red de distribución de aguas.

24-05-1948. Apaa. Quedar enterada del informe del ingeniero Sr. Ramón Barón.

Entrando en el orden del día, la Comisión Gestora acuerda por unanimidad de los siete gestores presentes en la sesión, que exceden de la mayoría absoluta del número total que la integran, en votación ordinaria: ... quedar enterada del informe redactado en el mes de la fecha por el ingeniero Sr. Ramón Barón, sobre el aumento y mejora de la actual red de distribución a la ciudad de Astorga ...

13-09-1948. Apaa. Quedar enterada del informe del ingeniero Sr. Ramón Barón.

Séptimo. Quedar enterada del informe emitido por el ingeniero D. Miguel Ramón Barón en comunicación de 28 de julio último, derivado de acuerdo municipal de 28 de junio del corriente año, relacionado con el abastecimiento de aguas a esta ciudad ...

30-06-1949. Apaa. Encargo al ingeniero Sr. Ramón Barón de proyecto sobre captación y conducción de aguas.

Entrando en el orden del día, previa deliberación, el Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad de los diez señores concejales asistentes a la sesión, que exceden de los dos tercios del número legal que integran la Corporación, en votación ordinaria: ... Sexto. En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 105 y 117 de la Ley Municipal y 9º y 34 del Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales, encargar directamente al ingeniero municipal interino D. Miguel Ramón Barón, la redacción de los proyectos de nueva Captación de Aguas y Conducción de Aguas, para aumentar el deficiente abastecimiento de aguas de esta población, cuya necesidad se estima apremiante y urgente por las disminuciones alarmantes que se observan en el actual abastecimiento, abonándole los honorarios legales que devenguen por los expresados trabajos, el contratista, y en su defecto este Excmo. Ayuntamiento con la obligación de recabar por su cuenta la firma de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, si hubiese impedimento legal alguno para autorizar con su firma los referidos proyectos.

02-12-1949. Apaa. Calicatas en Cogorderos y Quintana de Fon.

Transcurridos los asuntos que figuran en el orden del día, el Sr. Alcalde da cuenta de que se están practicando calicatas en Cogorderos y Quintana de Fon, para el estudio del aumento del abastecimiento de agua de esta población, con arreglo a las instrucción del Ingeniero Municipal, sobre cuyo resultado no se puede anticipar nada por el momento, advirtiendo que se renunció a practicar los de Brazuelo por dificultades que opuso este pueblo y estimar además que no se lograría el caudal apetecido.

28-06-1950. Apaa p. 4º. Conocimiento informe abastecimiento desde Boisán

Conocimiento de un informe del ingeniero Sr. Barón relacionado con el abastecimiento de aguas. (desde Boisán).

11-09-1950. Apaa p. 3º. Conocimiento informe opciones abastecimiento.

Conocimiento del informe del ingeniero municipal D. Miguel Ramón Barón, sobre el abastecimiento y captaciones de aguas y adoptar el acuerdo que proceda.

(En resumen) Presupuesto de 6.600.000 ptas. del Duerna (Molinaferrera, 38 kms); 5.250.000 ptas del Tuerto (30 kms.)

Se acuerda por unanimidad:

Facultar al Sr. Alcalde para solicitar de la Superioridad la concesión del aprovechamiento de 25 litros de agua por segundo del río Duerna, entre Chana y Molinaferrera, con destino al abastecimiento de agua de esta ciudad.

Facultar al Sr. Alcalde para que practique las gestiones que estime convenientes (confederación Hidrográfica del Duero, traslado a Valladolid).

22-09-1951. Apaa. Solicitud de estudio, primeros compromisos.

Puesta de manifiesto por el Sr. Alcalde de las deficiencias que afectan a la población en lo que a su consumo de aguas se refiere y planteada la necesidad de establecer el debido establecimiento, se ofreció la solución de acogerse al Régimen de Auxilios por el Estado que se determina en el Decreto del Ministerio de Obras Públicas de 17 de marzo de 1950, proponiendo para ello la utilización de las aguas del cauce del Río Duerna, en término de Chana. Ayuntamiento de Lucillo propiedad del Estado.

Se acordó por unanimidad:

Autorizar al Alcalde a solicitar estudio y construcción de obras al Estado.

Entrega gratuita terrenos y aguas

Aceptar compromiso de satisfacer el 50% de las obras, o lo que corresponda

Garantizar el cumplimiento de estos requisitos y acreditarlo antes del comienzo de las obras.

04-03-1952. Apaa p. 1º. Convenio con la Diputación

Acuerdo para abastecimiento de agua a los domicilios y alcantarillado. Convenio con la Diputación de las obras (BOP 29/21952).

16-06-1952. Acpaa. Segundo. Envío del expediente a la Dirección Genera favorablemente informado.

Quedar enterada de una carta del ingeniero D. Antonio Martínez Fernández, participando que ha sido enviado a la Dirección General favorablemente informado el expediente de abastecimiento de aguas de esta ciudad.

30-06-1952. Acpaa. Comunicación del Ingeniero, aprobación del expediente inicial.

Terminados los asuntos que figuran en el orden del día ... B) Quedar enterada de una carta del ingeniero Sr. Martínez de la Confederación Hidrográfica del Duero, participando al Sr. Alcalde que por la Dirección General de Obras Hidráulicas ha sido aprobado el expediente inicial del abastecimiento de agua de esta ciudad, autorizando el estudio previa aprobación del presupuesto de gastos, por quien proceda.

27-08-1952. Apaa p. 6º. Oficio de la CHD, aprobación presupuesto para estudio.

Lectura del oficio de 11 del actual del Ingeniero Jefe de la 2ª Sección de la Confederación Hidrográfica del Duero participando que la 9ª Demarcación aprobó el presupuesto general de gastos para la toma de datos, estudio y evolución del Proyecto de Ampliación de Abastecimiento de Aguas de Astorga en comunicación nº 491 de 24 de julio pasado, por un total de 21.000 ptas.

Acuerdan por unanimidad aprobar el presupuesto y abonar el importe.

15-05-1953. Apaa p. 4º. Informe gestiones Sr. Alcalde.

Da cuenta el Sr. Alcalde de las gestiones realizadas por la Comisión Municipal que se desplazó a las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid, para informarse del estado del proyecto de ampliación del Abastecimiento de Aguas de esta ciudad e interesar la mayor actividad al mismo, significando que había surgido una modificación en las tarifas y que había sido aceptada, y que el no tener terminado el proyecto, obedece a la escasez de personal técnico de dicho Centro. El Segundo Teniente Alcalde y Concejal Sr. González García corrobora las manifestaciones del Sr. Alcalde, extendiéndose también en otras consideraciones sobre el particular y estimando los señores concejales la urgente necesidad de que se imprima la mayor actividad al referido proyecto.

Se aprobó que transcurrido un plazo prudencial, y si fuese preciso se traslade a Valladolid una Comisión para interesar la máxima celeridad del proyecto.

30-07-1953. Apaa preguntas. Inmediata terminación del proyecto.

Pregunta el concejal D. Juan Francisco Fernández Luengo por el estado en que se halla el proyecto de ampliación de abastecimiento de agua de esta ciudad, expresando el Sr. Presidente que habló recientemente del asunto con el ingeniero de la Confederación Hidrográfica del Duero, D. Pedro Rodríguez del Palacio, hijo de esta ciudad, que se hallaba algo dolido por no haberle visitado la Comisión que estuvo en Valladolid con dicho objeto, el cual le prometió hacer cuantas gestiones fuesen precisas cerca de sus compañeros para la inmediata terminación del proyecto que puede estar redactado a primero del próximo mes de septiembre, acordando el pleno por unanimidad expresar la gratitud de la Excma. Corporación Municipal al ingeniero D. Pedro Rodríguez del Palacio por el ofrecimiento que hizo al Sr. Presidente de gestionar la rápida terminación del proyecto de ampliación de abastecimiento de agua de esta ciudad.

29-10-1953. Apaa p. 2º. Consignación honorarios proyecto.

Conocimiento de una comunicación del Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre consignación en el próximo presupuesto el saldo de 42.618,.90 ptas. por honorarios del Proyecto de Abastecimiento de Aguas de esta ciudad que asciende a 3.413.680,18 ptas.

Acuerdo por unanimidad de su inclusión.

27-11-1953. Apaa. Remisión del proyecto al Ministerio.

Terminados los asuntos del orden del día, el Sr. Alcalde informó de las gestiones que ha realizado estos días para activar la terminación de la resolución del Proyecto de ampliación de abastecimiento de agua a esta ciudad, creyendo se ultimará en breve para su remisión al Ministerio, expresando el Sr. Fernández Luengo, D. José, que el también hizo algunas gestiones respecto al particular coincidiendo sus noticias con las del Sr. Alcalde.

21-01-1954. Acpaa. Octavo. Aprobación del proyecto por el Ministerio de Obras Públicas.

Quedar enterada con viva satisfacción del telegrama del Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas fecha 19 del corriente en el que participa acaba de firmar el expediente del proyecto de conducción de aguas para abastecimiento de Astorga, aprobándolo técnicamente con prescripciones por sus presupuestos de 2.995.364,29 y 3.413.680,19, aprobando tarifas y autorizando información pública en proyecto y tarifas, acordando expresarle a dicho Excmo. Sr. Ministro, gratitud por la misma vía.

27-02-1954. Apaa p. 4º. Facultar al Sr. Alcalde para tramitar la concesión.

Facultar al Sr. Alcalde para tramitar la concesión e inscripción de aprovechamiento de aguas del Río Tuerto para el abastecimiento de esta población. Acuerdo por unanimidad. Cantidad 20,40 litros por segundo. Proyecto del ingeniero D. Antonio Martínez, que ha tenido ya la aprobación técnica por el Ministerio.

30-03-1954. Apaa p. 3º. Abonar proyecto.

Proyecto de conducción de aguas 40.914,59 ptas., que se abonen.

27-09-1954. Apaa. Autorizaciones para cruzar la vía férrea.

Ratificar el acuerdo de la Comisión Permanente del 13/9 relacionada con la comunicación 17613 de la División Inspectora de la RENFE de 30 de agosto último por la que se fijan las condiciones de autorización para cruzar la línea de Palencia a La Coruña en sus kilómetros 175.892, 176,082 y 177,29 con la tubería de agua para abastecimiento a esta ciudad.

13-12-1954. Acpaa. Séptimo. Reconocimientos a cargos de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Que conste en acta el reconocimiento de la Corporación Municipal para los señores D. Antonio Corral y D. Pedro Rodríguez del Palacio, ingeniero, Director de la Confederación Hidrográfica del Duero y de la 3ª Sección Técnica de dicha confederación respectivamente, por el celo e interés mostrado en la tramitación y despacho del expediente del proyecto de abastecimiento de agua de esta ciudad, y que por el Sr. Alcalde se les haga patente la más expresiva gratitud.

31-01-1955. Apaa p. 1º. Aprobación definitiva del proyecto.

Conocimiento de la resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 28 del corriente aprobando el expediente de información pública y definitivamente el Proyecto de Conducción de Aguas para Abastecimiento a esta ciudad con desestimación de las reclamaciones presentadas al mismo.

Presupuestos de administración y contrata de 2.995.564,29 y 3.413.680,18 ptas. respectivamente.

31-01-1955. Apaa Ext. Ratificación compromiso de auxilios.

Se acuerda ratificar el compromiso de auxilios para ejecución de las obras de conducción de agua para el abastecimiento de Astorga según proyecto aprobado definitivamente por O. M. de 31-12-1954.

06-05-1955. Apaa Ext. Aprobación del proyecto de presupuesto municipal extraordinario.

Aprobación del Proyecto de Presupuesto Municipal Extraordinario para la ejecución de las obras del Proyecto de Conducción de Aguas, para abastecimiento de esta ciudad de Astorga, cuyos gastos ascienden a 3.587.716,74 ptas.

30-05-1955. Apaa Ext. Aprobación del presupuesto extraordinario.

Aprobación del presupuesto extraordinario para la ejecución de obras del Proyecto de Conducción de Aguas para el abastecimiento de esta ciudad.

30-06-1955. Apaa p. 2º. La CHD aprueba las condiciones de RENFE.

Conocimiento de oficio número 2842 de la Confederación Hidrográfica del Duero aprobando condiciones puestas por la RENFE para cruce de ferrocarril Palencia-La Coruña en las obras de proyecto de abastecimiento de aguas de esta ciudad.

23-07-1955. Apaa p. 2º. No se renuncia a la petición de auxilio

Resolución de 12 de julio de la Dirección General de Obras Hidráulicas en el expediente incoado por el Ayto. d esta ciudad, para aprovechar aguas del Río Tuerto, en término de Villaobispo de Otero con destino al abastecimiento de esta localidad, interesando se manifieste si se ha renunciado o no a la petición de auxilio que se tiene interesado:

Que no se ha renunciado a su petición de auxilio, debiendo continuar en su consecuencia, la tramitación del expediente de construcción iniciado en 1951.

22-10-1955. Apaa p.3º. Aceptación condiciones MOP.

Aceptación de las condiciones impuestas por el Ministerio de Obras Públicas al expediente incoado por este Excmo. Ayuntamiento para aprovechar aguas del río Tuerto, en el término de Villaobispo de Otero, con destino al abastecimiento de esta ciudad.

28-01-1956. Apaa p.1º. Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas.

Darse por enterados de la resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 7-11-1955 que traslada una comunicación del Ingeniero director Accidental de la CHD de 31-11-1955 al expediente incoado por el Ayto.

28-01-1956. Apaa p.2º. Conformidad al acuerdo del MOP.

Conformidad al acuerdo del MOP trasladado por Orden de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 3-12-1955, por conducto del Ing. Dic. Acc. De la CHD en comunicación de 31-12-1955, por el que se manifiesta que no procede el reintegro del título de la concesión del Ayto. de Astorga, en el expediente incoado a instancia de éste para aprovechar las aguas del río Tuerto en el término municipal de Villaobispo de Otero, destinadas al abastecimiento de esta población, pudiendo despacharse dicho título sin estar reintegrado, haciéndose constar la existencia de la referida exención.

30-06-1956. Apaa p.2º. Resolución Ministerio Hacienda. Presupuesto extraordinario.

Resolución del Ministerio de Hacienda (orden 13-6-1956) solicitando la aprobación de un presupuesto extraordinario para las obras de abastecimiento de aguas por un importe de 3.587.716,74 ptas. Para concertar con el Banco de Crédito Local de España de un préstamo de 2.777.716,74 Ptas.

28-07-1956. Apaa p.1º. Subasta de obras.

Conocimiento del decreto del MOP (BOE 24-7) subasta de obras del proyecto de conducción de aguas.

Quedan enterados con satisfacción

Presupuesto de ejecución 3.413.680.18 Ptas. (810.000 a cargo del Estado).

21-09-1956. Apaa. Que Ayto. concurra como contratista.

Por unanimidad se aprueba que el Ayto. concurra en concepto de contratista a la subasta de las obras del proyecto de conducción de aguas para abastecimiento de Astorga, anunciada por la Dirección Gral. de Obras Hidráulicas (BOE 241 de 28/8/1956).

21-09-1956. Apaa. Aprobación del proyecto de conducción de aguas

Presupuesto de contrata 3.413.680, 18 ptas. (BOE 241 de 28/8/1956)

Redactado el proyecto por D. Antonio Martínez, ingeniero de CHD.

25-04-1957. Apaa. Adquisición finca rústica en Villaseca

Adquisición directa de una finca rústica al pago de Villaseca a D. Tomás Nistal Fernández, que se ocupó por la obra de conducción de agua que está llevando a cabo “Promoción de Obras Públicas, S.A.

2845 m2 aproximadamente tasándola en 50.000 ptas.

27-07-1957. Apaa. Aprobación escritura compra venta finca en Villaseca

A D. Tomás Nistal Fernández.

28-11-1957. Apaa. Revisión precios.

Compromiso para conjugar en el presupuesto total reformado del proyecto de conducción de aguas de abastecimiento de esta ciudad.

Revisión de precios efectuada con arreglo a las disposiciones en vigor.

07-12-1957. Apaa. Cuantificación de modificación precios.

Aprobación de la cuantificación expedida el 29-11-1957 por el ingeniero encargado de las obras de conducción de agua de abastecimiento de Astorga, D. Antonio Martínez Fernández referente a la modificación de precios por alza de salarios.

11-12-1957. Apaa. Certificación modificación precios.

Aprobación certificación expedida por D. Antonio Martínez Fernández referentes a la modificación de precios.

29-01-1958. Apaa. Crédito para modificación precios.

Habilitación de crédito para la modificación de precios por un importe de 333.715 ptas.

27-02-1958. Apaa p.1. Firma del préstamo.

Da cuenta el Sr. Alcalde que el 15-2-1958 se firmó con el Banco de Crédito Local de España el préstamo autorizado por el Ministerio de Hacienda, destinado a la ejecución de las obras de conducción de agua para abastecimiento d esta ciudad por un importe de 2.777.716,74 ptas.

27-02-1958. Apaa p.2. Certificaciones de obras.

Se aprueban las certificaciones expedidas por el Ingeniero encargado D. Antonio Martínez Fernández de las obras ejecutadas por el contratista Promoción de Obras Públicas y Contratas, SA, en el proyecto de conducción de agua para el abastecimiento de esta ciudad.

29-03-1958. Apaa p.1. Escritura pública préstamo.

Aprobación de la escritura pública de préstamo otorgada por el Bando de Crédito Local de España a favor de este Ayto. de 15-02-1958, destinado a la ejecución de las obras del proyecto de conducción de aguas para abastecimiento de esta ciudad.

29-03-1958. Apaa. Inclusión en plan 1958-1959 de la Diputación

Acuerdo sobre obras que se solicita su inclusión en el plan 1958-1959 de la Excma. Diputación Provincial de cooperación con los municipios:

Ayuda al proyecto de conducción de agua, por modificación de precios por alza de salarios.

28-02-1959. Apaa p.2. Aprobar propuesta de modificación de precios.

Aprobar la propuesta de modificación de precios de las obras de abastecimiento de aguas de Astorga formulada por la CHD a instancia del contratista “Promoción de Obras Públicas y Contratas, SA. Por un condicional íntegro de 795.825,16 ptas. y líquido de 722.580,90 ptas. que da lugar a un presupuesto modificado de 4.209.505,34 ptas y 3.822.080,90 ptas. de contrata y líquido respectivamente, aprobada por el MOP, y cuya aportación líquida por adicional a cargo del Ayto. es de 647.896,02 ptas, ratificando la aprobación de la certificación del ingeniero encargado acordada en sesión de 11-12-1957 en que la aportación líquida adicional por modificación de precios de esta Ayto. es de 647.896,02 ptas.

25-11-1959. Apaa p.1. Abono del anticipo reintegrable.

Abono del anticipo reintegrable. Proyecto conducción de aguas.

11-12-1959. Apaa. p.1. Contrato anticipo reintegrable.

Aprobación del contrato celebrado del Alcalde con la Diputación relacionado con la concesión de un anticipo reintegrable sin interés de 5.000 ptas. concedido a este Ayto- para las obras de conducción de aguas.

09-08-1962. Apaa Cooperación Diputación reparación daños inundaciones.

Cooperación de la Diputación a los servicios Municipales:

b) reparación de abastecimiento de aguas, por los daños causados en las inundaciones de enero último. Coste inicial calculado en 70.000 ptas.

23-12-1963. Apaa Cooperación provincial planes 1964-65, Diputación.

Ampliar la red de distribución del servicio de agua: 50% a fondo perdido y anticipo económico, sin interés, el 25%.

07-12-1964. Apaa p.2º. Acta de reconocimiento final

Dase cuenta del escrito 4928 de la Comisaría de Aguas de la Cuenca del Duero por la que traslada resolución de la Dirección General que aprueba el acta de reconocimiento final de las obras correspondientes a la concesión de 02,4 litros / segundo de agua del Río Tuerto para el abastecimiento local.

24-02-1975. Apaa p. 4º. Analizado el estudio de esta necesidad se acuerda facultar al Sr. Alcalde para realizar las gestiones encaminadas a lograr un estudio previo por la Confederación, y en su caso formalizar la petición.

24-02-1975. Apaa p. 8º. Informaciones de la Presidencia. El problema del pantano de Casares y la visita que por este asunto se hará al Ingeniero de la Confederación para conocer el resultado de los estudios hechos.

15-03-1975. Apaa. Deficiencias en lo que a consumo de agua se refiere. Utilización de aguas del Río Cabrito de propiedad pública.

28-04-1975. Apaa p. 4º. Cuenta de actividades de la Comisión de Aguas. Río Cabrito.

30-06-1975. Apaa p. 9º. Sin resultados concretos.

Sobre traída de aguas. Se da cuenta de que los trabajos de posible captación de agua de pozo no dieron el resultado apetecido por razón de cantidad. Que el análisis de las aguas del Río Cabrito da un resultado poco satisfactorio por contener 6 unidades de PH que atacan a las conducciones. Las demás soluciones, Villagatón, etc. Están pendientes del resultado del estudio que realiza la Confederación.

29-09-1975. Apaa p. 7º. Informaciones de la Presidencia. Da cuenta de la visita del Ingeniero de la Confederación Hidrográfica D. Rafael López en estudio de diversos datos relacionados con la mejora del abastecimiento de agua.

29-01-1977. Apaa p. 3º. Que sean analizados minuciosamente los problemas que afectan al abastecimiento de agua a Rectivía y Peñicas. Sección de tuberías y alturas.

29-04-1993. Apaa p. 4º. Aprobación proyecto técnico 2ª fase. Obras Complementarias.

Aprobado por unanimidad el proyecto técnico “Abastecimiento de Aguas a Astorga 2ª fase. Obras complementarias” redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos D. Daniel González Rojo, adquiriendo el compromiso de hacer frente al 30% del total, corriendo el 70% restante a cargo de la Junta de Castilla y León y correspondiéndole la contratación de obras.

17-09-1993. Apaa p. 3º. Aprobación pliego condiciones para la concesión del servicio.

Aprobación pliego de condiciones para la concesión administrativa para la explotación de los servicios municipales siguientes:

a) Abastecimiento de agua en alta (desde la captación hasta la planta potabilizadora y depósito general).

b) Abastecimiento de agua en baja (desde la planta potabilizadora hasta la utilización por los usuarios).

c) Mantenimiento de alcantarillado, excluido de este concepto la limpieza de la red, que corresponde por contrato a la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras.

d) Mantenimiento de la planta depuradora de aguas residuales.

03-02-2000. Apaa p. 3º. Conformidad al proyecto “Depósito y Red”.

Culminación de las obras para el servicio de abastecimiento de agua con la construcción de un nuevo depósito, finalización de la red arterial y mejora de la captación en el Río Tuerto.

Por unanimidad se acuerda dar la conformidad al Proyecto de “25-LE-155. Astorga. Depósito y Red”, con un presupuesto de contrata de 211.094.801 pts.

La aportación municipal queda fijada en el 10% y el compromiso de hacerse cargo de las obras y de su explotación una vez recibidas por el Ayuntamiento.

________________________

¹Rodríguez Díez, Matías. Historia de la muy Noble, Leal y Benemérita Ciudad de Astorga. Astorga 1981. Edición facsímil de la de 1909, página 511.

²Suponemos que quiso decir 1889, según se infiere del Acta del Pleno del Ayuntamiento de Astorga de 23 de agosto de 1889.